Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 17 del 2017

ECLI:IT:TARSAR:2017:17SENT

Massima

Il termine di esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia è sospeso per il periodo in cui il cantiere è stato sottoposto a sequestro penale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui l'inerzia del titolare di una situazione soggettiva favorevole non può comportarne la prescrizione o decadenza in relazione al periodo di tempo in cui lo stesso titolare non si trovava nella possibilità di esercitarla. Pertanto, il termine di esecuzione dei lavori originariamente previsto dalla concessione edilizia non è ancora decorso al momento del dissequestro delle aree, e il titolare ha diritto al riconoscimento di un ulteriore termine di esecuzione corrispondente al periodo di sospensione determinato dal sequestro penale.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00017/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2015, proposto da:
Peter Joszef Jules Oeyen, rappresentato e difeso dall'avvocato Pilar Sanjust, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza del Carmine n.22;

contro

Comune di Sant'Antioco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mura, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 10711 del 18.05.2015 con il quale il Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale e Privata del Comune di Sant…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 195 del 2016 ECLI:IT:TARSAR:2016:195SENT Il termine di efficacia di un permesso di costruire, rimasto sospeso per effetto di un sequestro penale del cantiere, non decade automaticamente allo scadere del termine triennale previsto per la con…
Consiglio di Stato sentenza n. 5285 del 2017 ECLI:IT:CDS:2017:5285SENT Il decorso del termine per l'esecuzione delle opere autorizzate con permesso di costruire rimane automaticamente sospeso per il periodo in cui il cantiere è stato sottoposto a sequestro giudiziario o…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 569 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:569SENT Il provvedimento amministrativo, anche se astrattamente viziato, conserva la sua efficacia giuridica fino a quando non sia stato annullato o revocato dall'autorità competente, in conformità alle norm…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 766 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:766SENT L'ordinanza di sospensione dei lavori edili ha natura cautelare e provvisoria, finalizzata ad evitare il proseguimento di un'attività costruttiva abusiva. Tale provvedimento produce effetti limitati …
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 77 del 2014 ECLI:IT:TARSAR:2014:77SENT Il provvedimento amministrativo di concessione edilizia, in quanto atto ampliativo della sfera giuridica del privato, ha natura recettizia e pertanto il termine di un anno per l'inizio dei lavori dec…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 279 del 2016 ECLI:IT:TARSAR:2016:279SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla concessione edilizia comporta la decadenza del titolo edilizio, indipendentemente dall'effettuazione di lavorazioni marginali o di…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 251 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:251SENT La concessione edilizia, pur essendo soggetta a termini di efficacia, può essere prorogata qualora il mancato completamento dei lavori entro il termine triennale sia dipeso da un factum principis, co…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 2076 del 2005 ECLI:IT:TARSAR:2005:2076SENT La massima giuridica che può essere estratta dalla sentenza è la seguente: Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi, adottato in ragione di una presunta difformità della costruzione rispet…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 1 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:1SENT Il termine di validità di una convenzione urbanistica può essere sospeso per il periodo in cui l'attività edilizia è stata bloccata a causa dell'entrata in vigore di una nuova legge urbanistica regio…
Consiglio di Stato sentenza n. 4864 del 2005 ECLI:IT:CDS:2005:4864SENT Il provvedimento giudiziario cautelare, impedendo l'esecuzione dei lavori, costituisce factum principis, che sospende il termine di validità della concessione edilizia. Il termine per l'ultimazione d…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account