Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25172 del 7 dicembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:25172CIV

Massima

Il mancato affidamento da parte della stazione appaltante dei lavori relativi all'ultima fase di un appalto pubblico, pur costituendo un inadempimento contrattuale, non legittima l'appaltatore a domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Infatti, in tali ipotesi, all'appaltatore è riconosciuta soltanto la facoltà di presentare istanza di recesso, con diritto al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal ritardo e, eventualmente, al risarcimento del danno, ma solo a seguito dell'accoglimento di tale istanza. Pertanto, in assenza di un preventivo esercizio della facoltà di recesso da parte dell'appaltatore, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento e la conseguente richiesta di risarcimento danni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. SAMBITO ((omissis)) C. - Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26769-2010 proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.R.L., (P.I. (OMISSIS)), gia' S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8842 del 30 aprile 2015 ECLI:IT:CASS:2015:8842CIV La mancata o ritardata consegna dei lavori da parte dell'amministrazione committente in un appalto pubblico, pur integrando un inadempimento contrattuale, non legittima l'appaltatore a chiedere la ri…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20723 del 4 settembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:20723CIV Il ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in un appalto pubblico non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto o di ottenere il risarcimento del da…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15476 del 22 giugno 2017 ECLI:IT:CASS:2017:15476CIV Il mancato adempimento dell'obbligo di consegna effettiva dei lavori da parte della stazione appaltante, pur in presenza di una formale consegna, attribuisce all'appaltatore la facoltà di recedere da…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30120 del 14 dicembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:30120CIV Nell'ambito degli appalti pubblici regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, il ritardo dell'amministrazione appaltante nella consegna dei lavori non conferisce all'appal…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28800 del 9 novembre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:28800CIV Negli appalti pubblici regolati dal Capitolato Generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante non conferisce all'appaltatore il d…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2760 del 11 febbraio 2016 ECLI:IT:CASS:2016:2760CIV Il contratto di appalto pubblico può essere risolto per inadempimento della parte appaltante o dell'appaltatore, con conseguente obbligo di restituzione delle somme versate e risarcimento del danno. …
Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3198 del 18 febbraio 2016 ECLI:IT:CASS:2016:3198CIV Il recesso del committente dal contratto di appalto, legittimamente esercitato ai sensi dell'art. 1671 c.c., non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento del danno per l'inadempim…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25629 del 27 ottobre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:25629CIV Il giudice, nel valutare la legittimità della risoluzione di un contratto di appalto pubblico da parte della Pubblica Amministrazione, deve effettuare una valutazione complessiva e comparativa del co…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25788 del 22 dicembre 2015 ECLI:IT:CASS:2015:25788CIV Il contratto di appalto pubblico può essere legittimamente risolto dalla stazione appaltante per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, anche qualora il rit…
Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6731 del 13 marzo 2024 ECLI:IT:CASS:2024:6731CIV Il contratto di appalto privato può essere risolto per inadempimento di una delle parti, ma il giudice deve valutare attentamente le circostanze del caso concreto. Qualora il committente eserciti leg…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account