Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 873 del 2022

ECLI:IT:TARMI:2022:873SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il permesso di costruire, ancorché in contrasto con sopravvenute previsioni urbanistiche, non decade automaticamente se i lavori sono stati effettivamente iniziati e vengono completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, anche a seguito di proroghe motivatamente concesse dall'amministrazione comunale. L'interesse pubblico all'applicazione delle nuove norme di piano deve essere bilanciato con l'affidamento qualificato del privato che abbia già avviato l'intervento edilizio autorizzato, in applicazione del principio di proporzionalità. La proroga del termine di ultimazione dei lavori è legittima se motivata da fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare del permesso, come eventi metereologici avversi, e non determina alcuna soluzione di continuità temporale, purché la richiesta di proroga sia presentata prima della scadenza del termine originario. L'amministrazione comunale, a fronte di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di completamento di opere non ultimate entro il termine prorogato, non è obbligata ad adottare provvedimenti inibitori, qualora il titolo edilizio originario e le relative proroghe abbiano ancora efficacia.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/04/2022

N. 00873/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00170/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Milano, via Savarè 1;

contro

Comune di Varese, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Regis…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.