Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 84 del 2024

ECLI:IT:TARBAS:2024:84SENT

Massima

Generata da Simpliciter
La decadenza della concessione cimiteraria per inosservanza del termine di ultimazione dei lavori di costruzione del sepolcro familiare costituisce un effetto legale tipico, che l'amministrazione comunale è tenuta a dichiarare senza possibilità di graduazione, una volta accertato il mancato rispetto del termine originario o di quello prorogato, a prescindere dalle ragioni del ritardo, purché non imputabili a ritardi o inerzie dell'amministrazione stessa. Il termine decadenziale, previsto nell'atto di concessione e confermato dalla disciplina regolamentare, rappresenta una legittima conformazione dell'attività amministrativa al paradigma normativo che consente all'ente di imporre ai concessionari obblighi e termini per la realizzazione delle opere, la cui inosservanza legittima la declaratoria di decadenza, senza che l'amministrazione sia tenuta a valutare la colpevolezza o meno del concessionario. L'obbligo di comunicazione individuale della proroga regolamentare dei termini non sussiste, essendo sufficiente la pubblicità legale derivante dalla pubblicazione del regolamento nell'albo pretorio on-line del comune, con effetti notiziali erga omnes. Il versamento e l'incameramento del corrispettivo correlato alla proroga regolamentare non assumono rilevanza in sede di sindacato di legittimità del provvedimento di decadenza, collocandosi sul distinto piano dei rapporti paritetici tra comune e concessionario.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/02/2024

N. 00084/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2022, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Comune di Policoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Policoro Reg. n. Gen. 758 del 14.06.2022 e Reg. n. Servizio 118 del 08.06.2022, avente ad oggetto la decadenza del contratto Rep. n. 1923 del 22.11.1994, con cui è stato assegnato in …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.