Consiglio di Stato sentenza n. 920 del 2023

ECLI:IT:CDS:2023:920SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il decorso infruttuoso dei termini previsti dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 per l'inizio e l'ultimazione dei lavori relativi a un permesso di costruire comporta la decadenza di diritto del titolo edilizio, salvo che non intervenga una proroga accordata con provvedimento espresso e motivato, sulla base dei presupposti tassativamente indicati dalla legge. Tale decadenza può essere accertata con un provvedimento di "presa d'atto", senza che sia necessario un autonomo provvedimento che la dichiari formalmente, essendo sufficiente il riscontro del mancato rispetto dei termini di legge. La voltura del permesso di costruire non può valere come tacita proroga, in assenza dei requisiti e della forma prescritta dalla norma per il rilascio della proroga stessa. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il decorso infruttuoso dei termini previsti dalla legge per l'esecuzione dei lavori edilizi comporta la decadenza automatica del permesso di costruire, salvo il caso in cui sia accordata una proroga espressa e motivata, nel rispetto dei presupposti di legge, e che tale decadenza può essere accertata con un provvedimento di mera "presa d'atto", senza necessità di una formale dichiarazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00920/2023REG.PROV.COLL.

N. 09231/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9231 del 2021, proposto dalla società Ortofrutticolapontina S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Morelli in Roma, viale ((omissis)) 109;

contro

il Comune di Latina, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rapprese…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.