Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8440 del 28 maggio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:8440CIV

Massima

Generata da Simpliciter
L'appaltatore è tenuto a iscrivere tempestivamente le riserve per i maggiori costi sostenuti e/o per il pregiudizio derivatogli dall'anomalo andamento dei lavori, da carenze progettuali che abbiano dato luogo a sospensione o da inadempienze della stazione appaltante, sin dal momento in cui la potenzialità dannosa di tali circostanze risulti concretamente percepibile secondo un criterio di ordinaria diligenza, a prescindere dalla possibilità di quantificarne immediatamente l'entità, la quale potrà essere precisata nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale. L'omessa tempestiva iscrizione delle riserve comporta la decadenza dell'appaltatore dalle relative domande, anche qualora i maggiori oneri non fossero prevedibili e le riserve siano state iscritte nel registro finale all'atto del collaudo, in quanto l'appaltatore è gravato dell'onere di attivarsi prontamente non appena emerga la potenzialità dannosa di circostanze che possano incidere sull'equilibrio economico del contratto, senza attendere il completamento dei lavori. Pertanto, l'appaltatore che non abbia tempestivamente iscritto le riserve non può successivamente ottenere il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per forniture di materiale e lavori in economia non conteggiati, né il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l'indebita protrazione dei lavori, né la disapplicazione di eventuali penali addebitate per la ritardata esecuzione delle opere appaltate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI ((omissis)) - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO ((omissis)) - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.L, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE (OMISSIS), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMI…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.