Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 11944 del 2020

ECLI:IT:TARLAZ:2020:11944SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, ha natura cautelare e provvisoria, essendo finalizzato ad evitare l'aggravamento del danno urbanistico nelle more dell'adozione di un provvedimento definitivo. Tale provvedimento di sospensione perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua notificazione, indipendentemente dall'adozione o meno del successivo provvedimento sanzionatorio, in quanto il potere di sospensione è caratterizzato da una limitata efficacia temporale, volta ad evitare che il destinatario rimanga sine die esposto all'incertezza circa la legittimità delle opere realizzate. Pertanto, il ricorso proposto avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, notificato successivamente al decorso del termine di 45 giorni dalla sua adozione, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha ormai esaurito i suoi effetti e non è più idoneo a determinare alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica del ricorrente.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/11/2020

N. 11944/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02507/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2017, proposto da
Marine Investimenti Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, via ((omissis)), 7;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale n. 2013 del 15.12.2016, Prot. 111749, emessa da Roma Cap…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.