Consiglio di Stato sentenza n. 7099 del 2019

ECLI:IT:CDS:2019:7099SENT

Massima

Il Comune, una volta rilasciato un titolo edilizio, può esercitare il potere di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 solo per un periodo massimo di 45 giorni, al fine di verificare la legittimità del titolo stesso e adottare, ove necessario, i provvedimenti di autotutela. La reiterazione nel tempo di provvedimenti sospensivi, senza l'adozione di alcun atto definitivo sulla legittimità del titolo, configura un esercizio distorto del potere cautelare, che può dar luogo a responsabilità risarcitoria nei confronti del titolare del permesso di costruire. Tuttavia, il danno risarcibile è limitato a quello causalmente connesso all'ultimo provvedimento di sospensione, essendo escluso il ristoro di pregiudizi derivanti da precedenti provvedimenti non tempestivamente impugnati dal privato.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/10/2019

N. 07099/2019REG.PROV.COLL.

N. 07799/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7799 del 2009, proposto dal Comune di ((omissis)), in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13,

contro

il signor ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis))à, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo a Roma, via Conca d’Oro, 184/190,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per le Marche, n. 669 del 27 maggio 2011, resa
inter partes
, concernente diniego di permesso di costru…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Consiglio di Stato sentenza n. 5769 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:5769SENT La sospensione dei lavori edilizi disposta dall'amministrazione comunale ha efficacia limitata nel tempo, non potendo superare il termine massimo di 45 giorni, entro il quale l'autorità competente de…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1488 del 2021 ECLI:IT:TARNA:2021:1488SENT Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario o a chi abbia titolo a richiederlo. Pertanto, l'amministrazione comunale può legittimamente sospendere i lavori edilizi qualora sorga un ragionev…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 845 del 2011 ECLI:IT:TARSA:2011:845SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi, adottato ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 nelle more della verifica di legittimità del titolo abilitativo, ha efficacia temporale limit…
Consiglio di Stato sentenza n. 6604 del 2019 ECLI:IT:CDS:2019:6604SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi è un atto eccezionale e cautelare, con efficacia strettamente limitata nel tempo, finalizzato a consentire all'amministrazione di adottare le opport…
Consiglio di Stato sentenza n. 10983 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:10983SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 ha carattere preventivo e cautelare, autonomo rispetto all'eventuale successiva sanzione edilizia, e la sua efficacia è li…
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Reggio Calabria sentenza n. 433 del 2017 ECLI:IT:TARRC:2017:433SENT Il Comune ha il potere-dovere di disporre la sospensione dei lavori edilizi quando vi siano plausibili ragioni per ritenere che siano in corso lavori senza titolo o in violazione delle prescrizioni i…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4509 del 2021 ECLI:IT:TARNA:2021:4509SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori adottato dal Comune ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 ha carattere cautelare e provvisorio, finalizzato all'approfondimento della situa…
Consiglio di Stato sentenza n. 6968 del 2019 ECLI:IT:CDS:2019:6968SENT Il permesso di costruire rilasciato dall'amministrazione comunale è un titolo abilitativo edilizio che legittima l'esecuzione di opere edilizie, il cui inizio deve avvenire entro il termine di un ann…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 487 del 2019 ECLI:IT:TARVEN:2019:487SENT Il rilascio di un titolo edilizio non determina automaticamente la legittimità urbanistica dell'intervento, dovendo comunque essere rispettata la destinazione d'uso dell'area prevista dagli strumenti…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 2483 del 2005 ECLI:IT:TARSA:2005:2483SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi perde efficacia decorso il termine di 45 giorni dalla sua adozione, senza che sia stato adottato il provvedimento definitivo, determi…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account