Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9396 del 17 dicembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:9396CIV

Massima

In tema di appalto di opere pubbliche, poiche` il rapporto ha natura continuativa, l`onere della riserva secondo una valutazione coerente con i canoni della diligenza e della buona fede va adempiuto nel momento in cui emerga il fatto produttivo dei maggiori costi per l`appaltatore. In particolare, per quanto concerne la sospensione dei lavori per causa imputabile alla pubblica amministrazione, la riserva per la richiesta di ulteriori compensi deve essere formulata al piu` tardi nel verbale relativo alla ripresa dei lavori, dato che in tale momento l`appaltatore e` in grado di apprezzare pienamente l`incidenza negativa della suddetta sospensione. conforme: [s82\06911]

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9854 del 20 settembre 1991 ECLI:IT:CASS:1991:9854CIV In tema d`appalto di opera pubblica, e con riguardo alla pretesa dell`appaltatore di maggiori compensi per fatti dannosi di tipo continuativo, l`onere della riserva insorge nel momento della percezio…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5624 del 16 settembre 1986 ECLI:IT:CASS:1986:5624CIV Ai fini della tempestività o meno della riserva - che, nella disciplina dell'appalto di opere pubbliche, è posta a carico dell'appaltatore che intenda far valere verso l'amministrazione committente d…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12457 del 16 giugno 2016 ECLI:IT:CASS:2016:12457CIV L'appaltatore di un'opera pubblica che pretenda un maggiore compenso o rimborso a causa della sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione committente ha l'onere di iscrivere la r…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6492 del 19 dicembre 1985 ECLI:IT:CASS:1985:6492CIV In tema d'appalto di opera pubblica, e per il caso in cui la sospensione dei lavori, disposta dall'amministrazione committente, si protragga illegittimamente oltre i limiti segnati dall'art. 30 del d…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18935 del 27 settembre 2016 ECLI:IT:CASS:2016:18935CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo con…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7479 del 23 marzo 2017 ECLI:IT:CASS:2017:7479CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi con…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4502 del 5 maggio 1998 ECLI:IT:CASS:1998:4502CIV In tema di appalti di opere pubbliche, l`appaltatore deve formulare, a pena di decadenza, la cosiddetta "riserva" per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori al piu` tard…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2814 del 9 aprile 1988 ECLI:IT:CASS:1988:2814CIV Nei pubblici appalti l`onere della riserva, che si fonda sulla necessita` della continua e sempre aggiornata evidenza della spesa dell`opera, con riguardo alla corretta utilizzazione ed alla puntuale…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3548 del 14 febbraio 2014 ECLI:IT:CASS:2014:3548CIV L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto, a pena di decadenza, a formulare la riserva per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, al più tardi nel verbale di ripresa de…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 769 del 5 febbraio 1985 ECLI:IT:CASS:1985:769CIV L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto in relazione ai maggiori esborsi ed al pregiudizio derivante dalla sospensione dei lavori, ancorché illegittimamente disposta dall'appaltante, a formulare te…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account