Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso a causa di pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dalla stazione appaltante, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre tali pregiudizi o esborsi. Ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione e potrà poi iscriverla regolarmente nel registro di contabilità, quando lo sottoscriva, ripetendola nel verbale di ripresa e nel registro successivamente firmato. La tempestività dell'apposizione delle riserve va valutata secondo ragioni di tutela della P.A. committente, che deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini di interesse pubblico.