Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2617 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:2617SENT

Massima

Il provvedimento amministrativo di sospensione o inibizione dell'esecuzione di un'opera deve indicare espressamente il termine finale di efficacia, in osservanza del principio di cui all'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990. L'omissione di tale indicazione determina l'illegittimità del provvedimento, in quanto la sospensione sine die dell'attribuzione di un'utilità richiesta dal privato, motivata con il generico intento futuro dell'amministrazione di adottare atti di pianificazione o regolazione generale della fattispecie, si risolve in un'illegittima volizione di non provvedere. Pertanto, il giudice amministrativo è tenuto ad annullare il provvedimento di sospensione o inibizione privo della indicazione del termine finale di efficacia, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.

Sentenza completa

N. 00654/2007
REG.RIC.

N. 02617/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00654/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2007, proposto da:
Neon Tirrenia S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con il quale elettivamente domicili in Napoli al C. Direzionale Is.F II Palazzo Esedra;

contro

Comune di S. Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con il quale elettivamente domicilia in S. Giorgio A Cremano alla piazza V. Emanuele n. 10 presso la Casa Comunale e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, s…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4443 del 2011 ECLI:IT:TARNA:2011:4443SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione di un'attività autorizzata, adottato in via cautelare dalla pubblica amministrazione, deve essere motivato in modo adeguato e contenere la fissazione di…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 1563 del 2011 ECLI:IT:TARSA:2011:1563SENB Il provvedimento amministrativo di sospensione dell'efficacia di un atto precedentemente adottato deve contenere un termine finale, in mancanza del quale esso risulta illegittimo in quanto svolge sur…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 6860 del 2014 ECLI:IT:TARNA:2014:6860SENB Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori, adottato senza prefissione di un termine, è illegittimo in quanto contrasta con il principio di cautela e con la finalità di certezza sottes…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2674 del 2010 ECLI:IT:TARNA:2010:2674SENT Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento di sospensione del rilascio di un permesso di costruire, afferma che la sospensione dell'efficacia di un prov…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 2391 del 2012 ECLI:IT:TARNA:2012:2391SENB L'ordine di sospensione dei lavori edilizi, pur essendo un provvedimento cautelare e provvisorio finalizzato all'adozione dei provvedimenti definitivi da parte dell'amministrazione competente, ha eff…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3171 del 2013 ECLI:IT:TARNA:2013:3171SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi, pur essendo uno strumento eccezionale a disposizione della pubblica amministrazione per impedire il proseguimento di una costruzione, deve avere un…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 976 del 2013 ECLI:IT:TARSA:2013:976SENB Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, disposto in assenza di un termine finale certo, è illegittimo in quanto viola il principio di proporzionalità e il carattere strumen…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 2358 del 2016 ECLI:IT:TARSA:2016:2358SENB Il provvedimento amministrativo di sospensione di opere edilizie è illegittimo se subordina atipicamente la cessazione della sua efficacia all'adempimento di obblighi da parte del privato, in violazi…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1741 del 2013 ECLI:IT:TARSA:2013:1741SENT La pubblica amministrazione può disporre la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo precedentemente adottato, anche in assenza di definitive determinazioni in sede di autotutela…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1626 del 2016 ECLI:IT:TARSA:2016:1626SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione di un procedimento deve essere adottato nel rispetto dei principi di cui all'art. 21-quater della legge n. 241/1990, che impongono l'indicazione di un t…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account