Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15700 del 14 giugno 2018

ECLI:IT:CASS:2018:15700CIV

Massima

In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente

Dott. SAMBITO ((omissis)) C. - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10384/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Comune di Collesano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19951 del 13 luglio 2021 ECLI:IT:CASS:2021:19951CIV La sospensione dei lavori in un contratto di appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante, può giustificare l'applicazione della disciplina sull'inadempimento contrattuale e sulla risoluzione…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21608 del 20 luglio 2023 ECLI:IT:CASS:2023:21608CIV La sospensione dei lavori in un appalto pubblico disposta dalla stazione appaltante per ragioni di pubblico interesse o necessità, come l'adeguamento del progetto a sopravvenute norme antisismiche, l…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14574 del 16 giugno 2010 ECLI:IT:CASS:2010:14574CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione …
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19764 del 11 luglio 2023 ECLI:IT:CASS:2023:19764CIV La sospensione dei lavori di un appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante, non può protrarsi oltre un ragionevole e consentito termine senza che l'appaltatore possa legittimamente rifiutar…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12980 del 5 giugno 2009 ECLI:IT:CASS:2009:12980CIV Nell'appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non …
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29197 del 13 novembre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:29197CIV La legittimità delle sospensioni dei lavori in un appalto pubblico dipende dalla sussistenza di ragioni di pubblico interesse o necessità, oggettive e sopravvenute, non prevedibili con l'ordinaria di…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29472 del 15 novembre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:29472CIV Il contratto di appalto può essere risolto per inadempimento grave dell'appaltatore, anche in presenza di un modesto inadempimento della committente, qualora l'appaltatore abbia sospeso ingiustificat…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 818 del 16 gennaio 2018 ECLI:IT:CASS:2018:818CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto di opere pubbliche è legittima quando sia motivata da esigenze pubbliche oggetti…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4720 del 28 febbraio 2018 ECLI:IT:CASS:2018:4720CIV Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto pubblico, disposta dall'amministrazione appaltante, è legittima solo quando sia giustificata …
Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1570 del 14 febbraio 1995 ECLI:IT:CASS:1995:1570CIV Nell`appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori disposta dall`amministrazione, in presenza delle condizioni stabilite dall`art. 30, secondo comma, prima parte, D.P.R. 16 luglio 196…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account