Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28426 del 22 dicembre 2011

ECLI:IT:CASS:2011:28426CIV

Massima

Massima ufficiale
Nell'appalto di opere pubbliche, la mancata emissione del certificato di collaudo (o, come nella specie, di regolare esecuzione dei lavori) da parte della p.a. committente non preclude la possibilità per l'appaltatore di far valere il proprio diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi e, pertanto, non sospende il decorso del termine di prescrizione; la conclusione non è mutata dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che, limitandosi a riconoscere all'appaltatore il diritto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento anche in mancanza di apposito atto di messa in mora, non può essere interpretato nel senso che tale diritto diviene esigibile solo dalla data del pagamento del debito per sorte capitale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. R.G. 25437/06, proposto da:

COMUNE di POZZUOLI, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Marianna Dionigi 57, presso lo studio dell'avv. Claudia De Curtis, rappresentato e difeso dall'avv. STARACE Aldo, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Piaz…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.