Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 1368 del 2015

ECLI:IT:TARCZ:2015:1368SENT

Massima

Il termine di ultimazione dei lavori previsto in una concessione edilizia può essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo necessario per la ripresa dell'organizzazione del cantiere a seguito di sospensioni disposte con provvedimenti amministrativi o giudiziali. Decorso inutilmente il termine di ultimazione dei lavori, il concessionario può chiedere il rilascio di una nuova concessione per la parte di opere non ancora realizzate, ma non può ottenere la proroga del termine originariamente previsto.

Sentenza completa

N. 02555/1995
REG.RIC.

N. 01368/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02555/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2555 del 1995, proposto da:
((omissis)) S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catanzaro, Via Schipani, 110;

contro

Comune di ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catanzaro, Via Bausan, 20;

per l'annullamento del provvedimento sindacale n. 13439 dell'8/6/1995 con il quale è stata respinta l’istanza di proroga della concessione edilizia n. 2338 del 3/5/1988.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2180 del 2015 ECLI:IT:TARCT:2015:2180SENT La proroga del termine per l'ultimazione dei lavori edilizi è ammissibile solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che abbiano determinato un ritardo incolpevole nell'esecuzione dell'o…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 3929 del 2021 ECLI:IT:TARCT:2021:3929SENT Il termine di efficacia di una concessione edilizia non può essere prorogato se la relativa richiesta di proroga è presentata dopo la scadenza del termine originariamente previsto per la conclusione …
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2014 del 2021 ECLI:IT:TARPA:2021:2014SENT Il termine di ultimazione dei lavori previsto nel permesso di costruire può essere prorogato per un periodo massimo di due anni, previa comunicazione motivata dell'interessato prima della scadenza, a…
Consiglio di Stato sentenza n. 617 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:617SENT Il diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori previsto in una concessione edilizia è legittimo quando il ritardo nell'esecuzione dell'opera non dipende da fatti sopravvenuti ed estranei…
Consiglio di Stato sentenza n. 3196 del 2006 ECLI:IT:CDS:2006:3196SENT MASSIMA: Il termine di durata della concessione edilizia, da computarsi dall'inizio dei lavori, non può mai intendersi automaticamente sospeso, senza alcuna necessità di un atto di proroga, anche qu…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 605 del 2014 ECLI:IT:TARSA:2014:605SENT Il provvedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori previsto in un permesso di costruire deve essere adeguatamente motivato, tenendo conto dei periodi di tempo in cui il titolo edilizio…
Consiglio di Stato sentenza n. 708 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:708SENT Il Comune, nell'esercizio della propria competenza amministrativa, può legittimamente concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori previsto in una concessione edilizia, anche in presenz…
Consiglio di Stato sentenza n. 4020 del 2014 ECLI:IT:CDS:2014:4020SENT Il decorso del termine triennale per l'ultimazione dei lavori oggetto di una concessione edilizia può essere interrotto o sospeso in presenza di un fatto esterno ed impeditivo, come l'ordine di sospe…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1739 del 2015 ECLI:IT:TARCT:2015:1739SENT Il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori relativi a concessioni edilizie deve essere adottato nel rispetto dei principi di buon anda…
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Reggio Calabria sentenza n. 864 del 2015 ECLI:IT:TARRC:2015:864SENT Il decorso del termine perentorio per l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsto nella concessione edilizia determina la decadenza del titolo edilizio, salvo che il ritardo non sia stato causato da…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account