Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11889 del 28 maggio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:11889CIV

Massima

In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto di essere compensato per l'attività di vigilanza e custodia dell'opera solo nel caso in cui si provi un ritardo imputabile alla P.A. nel dare inizio al collaudo nel termine fissato dal capitolato speciale d'appalto, mentre, per tutta la durata dei lavori e fino alla scadenza del termine per lo svolgimento del collaudo, tale attività resta a carico dell'impresa, formando oggetto di un obbligo generale, la cui remunerazione è compresa nel corrispettivo dell'appalto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS), in persona del liquidatore p.t. (OMISSIS), in qualita' di capogruppo del (OMISSIS) tra la (OMISSIS) S.R.L., la (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), unitamente all'avv. (OMISSIS), dal quale e' rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MONREALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domic…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11188 del 22 agosto 2001 ECLI:IT:CASS:2001:11188CIV Il diritto dell'appaltatore di opera pubblica di essere compensato per attività di vigilanza e custodia dell'opera medesima, che si sia resa necessaria in relazione al ritardo dell'amministrazione ne…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 113 del 17 gennaio 1985 ECLI:IT:CASS:1985:113CIV Il diritto dell'appaltatore di opera pubblica di essere compensato per attività di vigilanza e custodia dell'opera medesima, che si sia resa necessaria in relazione al ritardo dell'amministrazione ne…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25865 del 2 dicembre 2011 ECLI:IT:CASS:2011:25865CIV Il collaudo di un'opera pubblica realizzata in esecuzione di un contratto di appalto rappresenta un mero atto giuridico contenente un accertamento tecnico di parte, che non vincola l'appaltatore e no…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7484 del 31 marzo 2014 ECLI:IT:CASS:2014:7484CIV Il ritardo nell'approvazione del certificato di collaudo di un'opera pubblica, imputabile all'amministrazione appaltante e non all'impresa appaltatrice, comporta l'automatica insorgenza dell'obbligo …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7995 del 4 aprile 2014 ECLI:IT:CASS:2014:7995CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'appaltatore che, a seguito del ritardo del committente nel procedere al collaudo dell'opera, rimane custode e responsa…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25515 del 16 dicembre 2010 ECLI:IT:CASS:2010:25515CIV Il ritardo nel collaudo di un'opera pubblica, imputabile all'occupazione abusiva degli immobili da parte di terzi durante la fase di custodia dell'appaltatore, non esime quest'ultimo dall'onere di is…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16062 del 21 dicembre 2000 ECLI:IT:CASS:2000:16062CIV In tema di appalto di opere pubbliche, nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dell'opera ed il suo collaudo, a carico dell'appaltatore restano la manutenzione dell'opera e i lavori di riparazion…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12381 del 19 novembre 1992 ECLI:IT:CASS:1992:12381CIV In tema di appalto di opere pubbliche, e` configurabile la responsabilita` della pubblica amministrazione, ex art. 1218 cod. civ., per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al collaudo nel t…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1613 del 28 gennaio 2015 ECLI:IT:CASS:2015:1613CIV Il decorso del termine di legge per l'approvazione del certificato di collaudo di un'opera pubblica, senza che la pubblica amministrazione provveda in tal senso, determina il sorgere del diritto dell…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15131 del 2 luglio 2014 ECLI:IT:CASS:2014:15131CIV Il contratto di appalto di opere pubbliche è disciplinato da una specifica normativa che prevede un articolato procedimento di consegna e collaudo dell'opera, distinto dalla disciplina generale sull'…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account