Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7648 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:7648SENT

Massima

Generata da Simpliciter
La concessione edilizia rilasciata dal Comune, pur non recando l'espressa indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, deve essere coordinata con la disciplina di settore che fissa la durata ordinaria della concessione in un anno per l'inizio e tre anni per l'ultimazione, salvo deroghe espressamente previste dalla legge per opere di particolare consistenza o caratteristiche tecniche. L'Amministrazione comunale, nel valutare l'istanza di proroga, deve verificare se sussistano cause di forza maggiore, estranee alla volontà del concessionario, che abbiano concretamente ostacolato il completamento dei lavori nei termini originariamente assegnati, senza poter desumere automaticamente una proroga più ampia dalla mera durata della convenzione urbanistica. Il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche, inoltre, non può incidere sulla validità ed efficacia della concessione già rilasciata, salvo il caso di decadenza per mancato completamento dei lavori entro il termine di tre anni dall'inizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. ANTONIO ONORATO Presidente
dr. ANDREA PANNONE Consigliere
dr. UMBERTO MAIELLO Primo Ref, rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 10847/1999 proposto da CARUSO Angelina, rappresentata e difesa dagli Avv. Mario e Nicola Salvi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Napoli alla via A. d'Isernia n°16;
contro
il COMUNE di CASALNUOVO di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Raffaele Barone e Federico Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Napoli alla via San Filippo n°4;
per l'annullamento previa sospensione
- del provvedimento n° 48173 del 25.10.1999, di reiezione della richiesta di proroga della concessione edilizia n° 157 rilasciata in data 18…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.