Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2075 del 25 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:2075CIV

Massima

In tema di appalto pubblico, il collaudo non costituisce il termine finale per contestare all'appaltatore i ritardi nell'adempimento, poiché tali ritardi esulano dalle questioni tecnico-contabili, che ne sono l'ambito tradizionale, ma attengono all'esatto adempimento, disciplinato delle norme generali, né il buon esito del collaudo può ingenerare alcun affidamento in capo all'appaltatore, non trattandosi di un atto proveniente dalla P.A., ma da un organo indipendente, quale è il collaudatore, mentre solo l'approvazione del committente determina il consolidamento delle obbligazioni a carico di quest'ultimo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14415/2016 proposto da:
Azienda Ospedaliera - Universitaria Ospedali Riuniti (OMISSIS), in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e di…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26581 del 30 settembre 2021 ECLI:IT:CASS:2021:26581CIV Il ritardo nel collaudo di un'opera pubblica, imputabile all'appaltatore per la mancata consegna della documentazione necessaria, legittima il rifiuto del committente di riconoscere all'appaltatore i…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31595 del 14 novembre 2023 ECLI:IT:CASS:2023:31595CIV Il contratto di appalto pubblico si considera ultimato soltanto a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale l'Amministrazione committente può verificare se l'obbligazione…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23113 del 25 luglio 2022 ECLI:IT:CASS:2022:23113CIV Il contratto di appalto di opere pubbliche si considera concluso solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la pubblica amministrazione può verificare se l'obbligaz…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10327 del 18 aprile 2023 ECLI:IT:CASS:2023:10327CIV Il collaudo costituisce atto indispensabile per l'accettazione della prestazione eseguita dall'appaltatore nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, essendo finalizzato ad accertare la conform…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15665 del 5 giugno 2024 ECLI:IT:CASS:2024:15665CIV Il mancato espletamento del collaudo degli automezzi oggetto di un contratto di appalto pubblico, nei termini e secondo le modalità previste contrattualmente, non determina di per sé l'inadempimento …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25865 del 2 dicembre 2011 ECLI:IT:CASS:2011:25865CIV Il collaudo di un'opera pubblica realizzata in esecuzione di un contratto di appalto rappresenta un mero atto giuridico contenente un accertamento tecnico di parte, che non vincola l'appaltatore e no…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22109 del 11 settembre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:22109CIV Il contratto di appalto pubblico, una volta concluso, genera obbligazioni reciproche tra le parti che devono essere adempiute secondo buona fede e correttezza. Qualora l'amministrazione appaltante ri…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16550 del 6 agosto 2015 ECLI:IT:CASS:2015:16550CIV Il diritto dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo e degli eventuali compensi aggiuntivi sorge in seguito all'esito positivo del collaudo, che vale come accettazione dell'opera da parte del…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 38199 del 3 dicembre 2021 ECLI:IT:CASS:2021:38199CIV Il certificato di collaudo di un'opera pubblica, decorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo e tacitamente approvato, anche in assenza dell'atto formale di approvazione da parte…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20723 del 4 settembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:20723CIV Il ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in un appalto pubblico non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto o di ottenere il risarcimento del da…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account