Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10395 del 2013

ECLI:IT:TARLAZ:2013:10395SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, se illegittimo, comporta la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per i danni subiti dal privato, quantificabili nelle spese necessarie per il riassetto del terreno inselvatichito medio tempore, nell'aumento dei costi dei materiali edili e nelle relative imposte, nonché nelle spese processuali sostenute dal ricorrente. L'amministrazione è tenuta a risarcire integralmente il pregiudizio economico cagionato al privato in conseguenza dell'annullamento del provvedimento inibitorio, senza che possano essere addotte ragioni di pubblico interesse a giustificazione della condotta illegittima. Il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, deve procedere ad un'analitica quantificazione del danno subito, tenendo conto di tutti gli elementi di costo documentati dal privato e degli indici di variazione dei prezzi nel periodo considerato. La sentenza di annullamento del provvedimento illegittimo costituisce presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, senza che sia necessaria un'autonoma declaratoria di illegittimità dell'atto.

Sentenza completa

N. 03609/2010
REG.RIC.

N. 10395/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03609/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3609 del 2010, proposto da:
ASC s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via G.A. Sartorio, 40;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

e con l'intervento di

ad opponendum
:
Condominio di via della Divisione Torino 107/109, in persona dell’amministratore
pro tempore
,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tito e ((omissis)), con domicil…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.