Il ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in un appalto pubblico non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto o di ottenere il risarcimento del danno, ma gli attribuisce soltanto la facoltà di presentare istanza di recesso. Qualora l'istanza di recesso non sia accolta, l'appaltatore ha diritto al solo compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, senza poter pretendere ulteriori risarcimenti. Ciò in quanto la disciplina speciale degli appalti pubblici, contenuta nel capitolato generale di cui al D.P.R. n. 1063/1962 e nelle condizioni generali di contratto, deroga alle norme codicistiche sulla risoluzione e sul risarcimento del danno per inadempimento. Pertanto, l'appaltatore che non abbia esercitato la facoltà di recesso, deve ritenersi aver accettato la prosecuzione del rapporto contrattuale, senza poter successivamente avanzare pretese risarcitorie per i danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori. Analogamente, il ritardo nel collaudo dei lavori, pur comportando lo svincolo anticipato delle garanzie fideiussorie, non determina di per sé la responsabilità della stazione appaltante, essendo necessario il previo adempimento da parte dell'appaltatore degli incombenti relativi alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum previsti dalla normativa di settore.