Tribunale Amministrativo Regionale Umbria - Perugia sentenza n. 397 del 2011

ECLI:IT:TARUMB:2011:397SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il decorso del termine previsto dalla legge regionale per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti, in assenza di valida sospensione o proroga, comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata, senza che sia necessaria una specifica valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il termine di decadenza decorre dalla data di esecutività del titolo edilizio abilitativo, anche qualora l'impianto comprenda opere di competenza di altri enti (come gli accessi stradali), il cui collaudo sia necessario per l'attivazione dell'impianto. L'errore del privato nel computo del termine non è scusabile qualora la normativa e i provvedimenti amministrativi intervenuti nel corso del procedimento ne abbiano chiarito in modo univoco la decorrenza, anche in presenza di un contenzioso con terzi interessati che abbia determinato incertezze e ritardi nel completamento dei lavori.

Sentenza completa

N. 00157/2010
REG.RIC.

N. 00397/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00157/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2010, proposto da:
Esso Italiana S.r.l., con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Di Pasquale, Francesca Covone, Gaia Gelera e Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Narni, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;

nei confronti di

- B.I.G. - Bartolini Immobiliare Gestioni S.r.l., con sede in Terni, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Mar…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.