Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1734 del 2020

ECLI:IT:TARLAZ:2020:1734SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il ritardo nell'esecuzione di lavori pubblici, dovuto a cause non imputabili all'appaltatore, può giustificare la concessione di una proroga dei termini contrattuali, purché l'appaltatore abbia tempestivamente richiesto tale proroga e dimostrato la sussistenza di circostanze oggettive che hanno determinato il ritardo. L'amministrazione concedente, nel valutare la richiesta di proroga, è tenuta a verificare attentamente la situazione di fatto e di diritto, nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, senza poter opporre un diniego generico e privo di adeguata istruttoria. Tuttavia, l'accertamento dell'avvenuto completamento dei lavori e del loro collaudo, senza applicazione di penali, può rendere l'impugnazione della decisione di diniego della proroga priva di interesse, determinandone l'inammissibilità.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/02/2020

N. 01734/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09140/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9140 del 2012, proposto da
((omissis)) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, corso Italia, 45;

contro

Anas S.p.A., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota dell’ANAS S.p.A. prot. CDG-0101929-P del 19.…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.