Consiglio di Stato sentenza n. 6118 del 2018

ECLI:IT:CDS:2018:6118SENT

Massima

Generata da Simpliciter
La stazione appaltante può revocare in autotutela l'aggiudicazione di una gara d'appalto qualora l'aggiudicatario, dopo aver ricevuto la consegna anticipata dei lavori, ometta di trasmettere nel termine stabilito la documentazione prevista dalla legge, adempiendo solo in ritardo e con documentazione ritenuta incompleta dalla stazione appaltante. Tale ritardo e carenza documentale, che determinano un significativo ritardo nell'avvio dei lavori incompatibile con il doveroso perseguimento dell'interesse pubblico, costituiscono presupposti sufficienti per l'esercizio del potere di autotutela, anche in presenza di meri vizi formali nella comunicazione di avvio del procedimento, atteso che tali irregolarità non invalidano il provvedimento finale in quanto non pregiudicano il contraddittorio endoprocedimentale. La valutazione della sussistenza di tali presupposti rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante, la cui decisione di revocare l'aggiudicazione è congruamente motivata e non sindacabile in sede giurisdizionale, salvo che non risulti manifestamente irragionevole, illogica o viziata da errori di fatto.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/10/2018

N. 06118/2018REG.PROV.COLL.

N. 01395/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1395 del 2018, proposto dalla
società Abruzzo Restauri s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas S.p.A. - Sede Compartimentale Marche Ancona non costituito in giudizio;
Anas S.p.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Abit Strade s.r.l., non costituita in g…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.