Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 251 del 2017

ECLI:IT:TARSAR:2017:251SENT

Massima

La concessione edilizia, pur essendo soggetta a termini di efficacia, può essere prorogata qualora il mancato completamento dei lavori entro il termine triennale sia dipeso da un factum principis, come l'adozione di provvedimenti amministrativi che abbiano impedito o sospeso l'esecuzione dei lavori. In tali casi, il termine di efficacia della concessione edilizia deve ritenersi sospeso per il periodo di tempo corrispondente all'impedimento derivante dal factum principis, con la conseguenza che l'istanza di proroga presentata prima della scadenza del termine triennale deve essere accolta. Inoltre, la variante in corso d'opera di una concessione edilizia non richiede una nuova comunicazione di inizio lavori, in quanto i lavori si presumono già avviati in forza della concessione originaria.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/04/2017

N. 00251/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01032/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2009, proposto da:
Casa Chia Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Domus De Maria, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determina del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Domus De Maria prot. n. 6365 del 14.7.2009, recante “Richiesta proroga concessione edilizia n. 689/144 del 24.11.2003. Comunicazione di diniego”;

- di tutti gli atti presup…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 3929 del 2021 ECLI:IT:TARCT:2021:3929SENT Il termine di efficacia di una concessione edilizia non può essere prorogato se la relativa richiesta di proroga è presentata dopo la scadenza del termine originariamente previsto per la conclusione …
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 665 del 2012 ECLI:IT:TARBO:2012:665SENT Il decorso del termine di validità di una concessione edilizia può essere automaticamente sospeso e prorogato in presenza di un factum principis, ovvero di un atto amministrativo temporaneamente prec…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 77 del 2014 ECLI:IT:TARSAR:2014:77SENT Il provvedimento amministrativo di concessione edilizia, in quanto atto ampliativo della sfera giuridica del privato, ha natura recettizia e pertanto il termine di un anno per l'inizio dei lavori dec…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 147 del 2020 ECLI:IT:TARSAR:2020:147SENT Il decorso del termine di efficacia di una concessione edilizia determina la sua decadenza ex lege, senza che l'amministrazione debba pronunciarsi sulla perdurante sussistenza degli impedimenti che i…
Consiglio di Stato sentenza n. 4864 del 2005 ECLI:IT:CDS:2005:4864SENT Il provvedimento giudiziario cautelare, impedendo l'esecuzione dei lavori, costituisce factum principis, che sospende il termine di validità della concessione edilizia. Il termine per l'ultimazione d…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 356 del 2015 ECLI:IT:TARSAR:2015:356SENT Il diniego di rinnovo della concessione edilizia per il completamento di lavori di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione è legittimo quando l'istanza di rinnovo è presentata dopo la …
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2014 del 2021 ECLI:IT:TARPA:2021:2014SENT Il termine di ultimazione dei lavori previsto nel permesso di costruire può essere prorogato per un periodo massimo di due anni, previa comunicazione motivata dell'interessato prima della scadenza, a…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 195 del 2016 ECLI:IT:TARSAR:2016:195SENT Il termine di efficacia di un permesso di costruire, rimasto sospeso per effetto di un sequestro penale del cantiere, non decade automaticamente allo scadere del termine triennale previsto per la con…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 777 del 2021 ECLI:IT:TARSAR:2021:777SENT Il rilascio di una proroga di una concessione edilizia costituisce una variante essenziale rispetto al titolo originario, che implica il rilascio di un nuovo titolo edilizio da esaminare sulla base d…
Consiglio di Stato sentenza n. 4020 del 2014 ECLI:IT:CDS:2014:4020SENT Il decorso del termine triennale per l'ultimazione dei lavori oggetto di una concessione edilizia può essere interrotto o sospeso in presenza di un fatto esterno ed impeditivo, come l'ordine di sospe…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account