Consiglio di Stato sentenza n. 4516 del 2024

ECLI:IT:CDS:2024:4516SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il Comune di Livorno, nell'ambito di un rapporto concessorio per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio interrato, è legittimato a revocare la concessione e risolvere la relativa convenzione qualora il concessionario non rispetti i termini concordati per l'ultimazione dei lavori, senza che ciò comporti violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento. Il Comune, infatti, è tenuto a rispettare gli obblighi posti a suo carico dalla convenzione, ma non è obbligato ad accettare ulteriori proroghe del termine per l'esecuzione dei lavori qualora il concessionario non dimostri l'esistenza di fattori esterni e indipendenti dalla sua volontà che abbiano impedito il rispetto dei termini concordati. La revoca della concessione e la risoluzione della convenzione, adottate nel rispetto della disciplina pattizia, non comportano responsabilità risarcitoria a carico del Comune, essendo l'inadempimento imputabile al concessionario. Il Comune, pertanto, non è tenuto a risarcire i danni lamentati dal concessionario per le opere realizzate e i costi sostenuti, in quanto conseguenza della sua stessa inadempienza contrattuale.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/05/2024

N. 04516/2024REG.PROV.COLL.

N. 04931/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4931 del 2019, proposto da Pasogu s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marrone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tiziana Sgobbo in Roma, corso Trieste 61;

contro

Comune di Livorno, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Macchia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring e Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4399 del 2015 ECLI:IT:CDS:2015:4399SENT La revoca della concessione del diritto di superficie per la realizzazione di un parcheggio è legittima quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dalla convenzione, quali il tempest…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 786 del 2017 ECLI:IT:TARPIE:2017:786SENT Il Comune, titolare di una concessione di diritto di superficie per la costruzione e gestione di un parcheggio sotterraneo, può avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto e r…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 123 del 2016 ECLI:IT:CDS:2016:123SENT Il Comune può revocare la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico mediante project financing qualora il concessionario originario sia stato dichiarato fallito, …
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4990 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:4990SENT Il Comune di Milano, in qualità di concedente, ha diritto di ottenere dalla società concessionaria Parkimed la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto di concessione per la c…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1488 del 2019 ECLI:IT:TARTOS:2019:1488SENT Il Comune di Livorno, nell'ambito del Programma Urbano dei Parcheggi, ha affidato in concessione alla società Gran Duca S.r.l. la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio privato nel …
  • Consiglio di Stato sentenza n. 6624 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:6624SENT La risoluzione di una convenzione urbanistica per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale è legittima qualora il concessionario abbia gravemente e reiteratamente violato gli obblighi assunti,…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4469 del 2016 ECLI:IT:CDS:2016:4469SENT La mancata consegna delle aree comunali e il venir meno dell'interesse dell'amministrazione comunale alla realizzazione del piano parcheggi nel centro storico, costituiscono gravi inadempimenti contr…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2289 del 2014 ECLI:IT:TARMI:2014:2289SENT La mancata presentazione delle polizze fideiussorie e di altra documentazione essenziale prevista dalla convenzione, nonché i ritardi e le negligenze nell'adempimento degli obblighi assunti dal conce…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4156 del 2014 ECLI:IT:CDS:2014:4156SENT La convenzione di concessione per la progettazione, realizzazione, gestione e conservazione di parcheggi pubblici può essere rinegoziata tra le parti al fine di mantenere inalterato l'equilibrio econ…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 5119 del 2014 ECLI:IT:CDS:2014:5119SENT La convenzione stipulata tra un Comune e una società privata per la realizzazione di un parcheggio interrato e la ricostruzione di volumi edilizi non può ritenersi risolta per mutuo dissenso in segui…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.