Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 402 del 2020

ECLI:IT:TARLIG:2020:402SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il titolo edilizio, quale permesso di costruire o denuncia di inizio attività, decade di diritto per la parte non eseguita qualora i lavori non siano iniziati entro un anno dal rilascio del titolo o non siano ultimati entro tre anni dall'inizio, salvo che, anteriormente alla scadenza, non sia richiesta e ottenuta una proroga. L'inizio effettivo dei lavori, ai fini della decadenza, richiede non solo l'esecuzione di lavori prodromici, come lo sbancamento, ma anche l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione di altri indizi idonei a dimostrare il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione. Pertanto, il mero compimento di lavori di sistemazione del terreno, in assenza di un'effettiva organizzazione del cantiere e dell'avvio concreto dei lavori di realizzazione dell'opera, non è sufficiente a impedire la decadenza del titolo edilizio. L'amministrazione, in presenza di tali presupposti, può legittimamente respingere la richiesta di proroga e dichiarare la decadenza del titolo edilizio.

Sentenza completa

Pubblicato il 17/06/2020

N. 00402/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00578/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 578 del 2019, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XXV Aprile 11a/3;

contro

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento 14.4.2019 del Comune di Sanremo avente ad oggetto il rigetto dell’istanza presen…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.