Tribunale civile Ancona sentenza n. 364 del 16 marzo 2022

Massima

Il ritardo ingiustificato e reiterato nell'esecuzione dei lavori, unitamente all'inadempimento degli obblighi di versamento dei canoni concessori e di rilascio delle garanzie assicurative, integrano una grave violazione contrattuale che legittima la risoluzione del contratto da parte della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, il concessionario inadempiente ha diritto al riconoscimento del compenso per le opere effettivamente eseguite e consegnate, in detrazione delle ragioni di danno spettanti all'Amministrazione. Pertanto, il credito del concessionario deve essere compensato con il credito dell'Amministrazione per la penale contrattuale dovuta a titolo di ritardata esecuzione, i canoni concessori non versati e le ulteriori somme dovute per lavori complementari e risparmi di spesa non realizzati, con conseguente condanna del concessionario al pagamento della differenza a favore dell'Amministrazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Ercolini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2019 promossa da:
COMUNE DI MONTE SAN VITO (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MI.MA. elettivamente domiciliato in Viale (...) 60123 Ancona, presso il difensore avv. MI.MA.
OPPONENTE
contro
IMPRESA (...) S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. SA.SU. elettivamente domiciliato in VIA (...) CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore avv. SA.SU.
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Monte San Vito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Corte d'appello civile Milano sentenza n. 3941 del 14 dicembre 2022 Il contratto di appalto può essere legittimamente risolto dal committente per il grave inadempimento dell'appaltatore, qualora quest'ultimo abbia accumulato un ritardo nell'esecuzione dei lavori supe…
Tribunale civile Novara sentenza n. 460 del 4 agosto 2022 Il mancato rispetto del termine pattuito per la consegna dell'opera, pur non determinando la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1457 c.c., può tuttavia integrare un in…
Tribunale civile Lamezia Terme sentenza n. 764 del 21 settembre 2023 Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del committente, quale il ritardo nell'ottenimento dei necessari titoli abilitativi e l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto all'appal…
Tribunale civile Milano sentenza n. 6972 del 31 agosto 2022 Il ritardo nell'esecuzione di opere contrattuali non è imputabile all'appaltatore quando il termine originariamente pattuito risulti superato a causa di ritardi non riconducibili alla sua sfera di co…
Tribunale civile Roma sentenza n. 18938 del 30 marzo 2021 Il mancato o ritardato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore, in assenza di valide giustificazioni, costituisce grave inadempimento contrattuale che legittima la risoluzione del c…
Tribunale civile Lecco sentenza n. 463 del 11 giugno 2024 Il contratto d'opera concluso tra le parti obbliga il prestatore d'opera all'esecuzione della prestazione pattuita entro il termine concordato, anche in presenza di difficoltà sopravvenute non imputa…
Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 833 del 28 febbraio 2022 Il ritardo nei pagamenti dovuti dal committente, dovuto alla morosità dei condomini, determina la responsabilità del committente per l'inadempimento contrattuale e il conseguente obbligo di risarcire…
Tribunale civile Taranto sentenza n. 1504 del 1 maggio 2018 Il ritardo ingiustificato dell'amministrazione comunale nell'esecuzione del collaudo di un'opera pubblica, ultimata dall'appaltatore nei termini contrattuali, determina il diritto di quest'ultimo al …
Tribunale civile Taranto sentenza n. 2332 del 24 settembre 2018 Il mancato svolgimento della procedura di accordo bonario da parte della stazione appaltante, nonostante il superamento della soglia di legge per l'attivazione della stessa, integra un inadempimento …
Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 4772 del 23 ottobre 2018 Il ritardo nell'effettuazione delle operazioni di collaudo di un'opera pubblica da parte della Pubblica Amministrazione costituisce un inadempimento contrattuale che legittima l'appaltatore, decorso …

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account