Consiglio di Stato sentenza n. 6910 del 2005

ECLI:IT:CDS:2005:6910SENT

Massima

Generata da Simpliciter
La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine annuale previsto è un istituto giuridico fondato sull'elemento oggettivo del decorso del tempo, che si sospende solo per factum principis, cause di forza maggiore o altre cause espressamente indicate dalla legge, le quali determinano un impedimento assoluto all'inizio dei lavori. L'interessato che non abbia iniziato i lavori entro il termine annuale non può invocare l'esistenza di un impedimento all'accesso all'area, come un'ordinanza comunale di divieto di transito, se non ha tempestivamente richiesto una deroga o una proroga del termine, dimostrando così una univoca volontà di dare inizio ai lavori. Il comportamento complessivo dell'interessato, che non abbia manifestato tale volontà, legittima l'amministrazione a dichiarare la decadenza della concessione edilizia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1193 del 2005 proposto dai sig.ri Er. Co., Co. Co., Ro. Co. ed Iv. Co., rappresentati e difesi dall'avv. E. St. Da. presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ro., Via Bo. Di Le., n. 78;
contro
il Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M. L. De Sa.e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio del dr. G. M. Gr., in Ro., Lu. Fl., n, 46, pal.IV;
per l'annullamento
della sentenza n. 8967 del 19 dicembre 2003 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sul ricorso n. 1081 del 2003 del registro generale di quel Tribunale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Viste le memorie prodotte dalle parti a soste…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 252 del 1991 ECLI:IT:CDS:1991:252SENT La mancata tempestiva esecuzione di lavori edilizi entro il termine annuale previsto per la concessione edilizia non comporta automaticamente la decadenza della concessione stessa, qualora l'impossib…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 2915 del 2012 ECLI:IT:CDS:2012:2915SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito opera di diritto, senza necessità di un provvedimento amministrativo espresso che la dichiari. Tale de…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 453 del 2003 ECLI:IT:CDS:2003:453SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio o completamento dei lavori nel termine previsto non può essere dichiarata quando il concessionario dimostri che il ritardo è stato causato d…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 329 del 2013 ECLI:IT:TARLT:2013:329SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno si verifica anche quando l'impedimento all'avvio dei lavori è dovuto a cause imputabili al concessionario,…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 2027 del 2013 ECLI:IT:CDS:2013:2027SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla legge opera in modo automatico e non necessita di una specifica motivazione, essendo suff…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3527 del 2008 ECLI:IT:CDS:2008:3527SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale stabilito dalla legge può essere evitata solo mediante la tempestiva presentazione di apposita istanza d…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 9513 del 2007 ECLI:IT:TARNA:2007:9513SENT La decadenza della concessione edilizia opera di diritto quando, a seguito dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche contrastanti, i lavori non siano stati iniziati e completati entro i…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3030 del 2008 ECLI:IT:CDS:2008:3030SENT La decadenza di una concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del titolo costituisce un atto vincolato, a carattere meramente dichiarativo, che deve …
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5384 del 2007 ECLI:IT:TARNA:2007:5384SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di legge è un istituto giuridico di carattere oggettivo, che si verifica automaticamente per il solo decorso del…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 7827 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:7827SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla concessione edilizia comporta la decadenza del titolo edilizio, anche qualora siano state eseguite solo opere meramente preparator…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.