Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5132 del 2023

ECLI:IT:TARNA:2023:5132SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il rilascio di un permesso di costruire comporta il sorgere di un termine perentorio di tre anni per l'inizio e il completamento dei lavori, decorso il quale il titolo edilizio decade di diritto. Ai fini del differimento di tale termine, l'interessato è onerato della presentazione di una specifica richiesta di proroga prima della scadenza, non essendo sufficiente il mero verificarsi di circostanze oggettive che abbiano impedito o ritardato l'esecuzione dei lavori. Anche nel caso in cui l'impedimento sia derivato da provvedimenti di sospensione adottati dall'amministrazione o dall'autorità giudiziaria, poi rivelatisi infondati, l'interessato deve comunque presentare la domanda di proroga entro il termine originario di validità del titolo, non potendosi ammettere una sospensione automatica del termine di decadenza ope legis. La sopravvenienza della rimozione dell'impedimento non comporta la riapertura di termini già scaduti, con conseguente intangibilità della decadenza già maturata. Pertanto, il mancato inizio o completamento dei lavori entro il termine triennale, senza la tempestiva richiesta di proroga, determina la decadenza del permesso di costruire, la quale opera di diritto e non necessita di un provvedimento espresso dell'amministrazione, avendo questo natura meramente dichiarativa.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/09/2023

N. 05132/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03943/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3943 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Brigida n.39, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Rosario Spasiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele 110;

contro

Comune di Trentola Ducenta (Ce), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonito, con …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.