Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 3641 del 2015

ECLI:IT:TARNA:2015:3641SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi è un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo cautelare di impedire il procedere della costruzione per consentire all'amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria, non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto sine die all'incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi. Pertanto, l'ordinanza di sospensione dei lavori non può essere ancorata alla conclusione di un (nuovo) procedimento di autotutela afferente al titolo originario con il quale gli immobili sono stati frazionati, qualora tale procedimento non risulti ancora avviato a distanza di vari mesi dall'adozione del provvedimento impugnato, in quanto ciò determinerebbe un'indeterminatezza temporale della misura cautelare in contrasto con il principio di certezza del diritto e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 02982/2015
REG.RIC.

N. 03641/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02982/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2982 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) di Vastogirardi e ((omissis)) con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) alla via ((omissis)), n. 14;

contro

Comune di Capri, in persona del Sindaco p.t., non costituto in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 505T del 10.3.2015 con il quale il Comune di Capri ha diffidato il ricorrente dall’eseguire le opere di cui alla CILA presentata in data 18 febbraio 2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.