Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 624 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:624SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il decorso del termine quinquennale di validità dell'autorizzazione paesaggistica, senza il completamento delle opere esterne, comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa, rendendo necessario ottenere una nuova autorizzazione per la parte non ancora eseguita. I termini previsti nella convenzione per l'inizio e l'ultimazione dei lavori devono essere qualificati come essenziali, sicché il mancato rispetto del termine di ultimazione, senza che sia stata richiesta e concessa una proroga, determina la decadenza dell'autorizzazione unica, con conseguente decadenza anche del procedimento di variante, in quanto accessorio al progetto originario. La decadenza dell'autorizzazione unica per il mancato rispetto dei termini essenziali previsti nella convenzione non comporta la sola decadenza della fideiussione prestata, ma impedisce la prosecuzione dei lavori, in assenza di una nuova autorizzazione.

Sentenza completa

N. 00163/2013
REG.RIC.

N. 00624/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00163/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via Montello, 13/A;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
Comune di Ruffano, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via ((omissis)), 16;

per l'annullamento

della nota prot. 11846 del 18/12/2012, con cui il Dirigente dell'…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.