Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13509 del 8 giugno 2007

ECLI:IT:CASS:2007:13509CIV

Massima

In tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta fuori dai casi previsti dalla legge, e solo per ovviare al proprio comportamento negligente per la mancata predisposizione delle misure necessarie ad ovviare ad una situazione di pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza, l'Amministrazione - che non ravvisi gli estremi per la risoluzione unilaterale o la rescissione d'ufficio del contratto d'appalto o per l'esecuzione dei lavori ineseguiti in danno dell'appaltatore - è tenuta a risarcire l'appaltatore per i danni subiti per la illegittima protrazione della durata dei lavori.

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14510 del 21 giugno 2007 ECLI:IT:CASS:2007:14510CIV In tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta dalla P.A. fuori dai casi previsti dalla legge e solo per ovviare al proprio comportamento negligente - nella specie, second…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25411 del 12 dicembre 2016 ECLI:IT:CASS:2016:25411CIV La sospensione dei lavori di esecuzione di un contratto di appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante per l'approvazione di un atto aggiuntivo concernente la costruzione di un manufatto non…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14574 del 16 giugno 2010 ECLI:IT:CASS:2010:14574CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione …
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4720 del 28 febbraio 2018 ECLI:IT:CASS:2018:4720CIV Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto pubblico, disposta dall'amministrazione appaltante, è legittima solo quando sia giustificata …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3323 del 12 febbraio 2010 ECLI:IT:CASS:2010:3323CIV Il committente di un appalto pubblico è responsabile per i danni subiti dall'appaltatore a causa della sospensione dei lavori disposta da un'autorità incompetente, salvo che dimostri che tale sospens…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15653 del 15 luglio 2011 ECLI:IT:CASS:2011:15653CIV La sospensione dei lavori di un appalto pubblico disposta unilateralmente dalla stazione appaltante per problemi di finanziamento, senza il consenso dell'impresa appaltatrice, costituisce un atto aut…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16277 del 16 luglio 2014 ECLI:IT:CASS:2014:16277CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto di opere pubbliche disposta dal committente deve essere legittima, ovvero deve e…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12980 del 5 giugno 2009 ECLI:IT:CASS:2009:12980CIV Nell'appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4216 del 7 maggio 1987 ECLI:IT:CASS:1987:4216CIV Nell`appalto di opere pubbliche, anche la sospensione dei lavori disposta dall`amministrazione committente puo` essere posta a carico dell`appaltatore, se e` stata determinata dalla necessita` di dar…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15700 del 14 giugno 2018 ECLI:IT:CASS:2018:15700CIV In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del cont…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account