Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nelle opere pubbliche regolate dalle condizioni generali di contratto delle Ferrovie dello Stato, l'onere di formulare la riserva da parte dell'appaltatore a seguito di una sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante sorge al momento in cui, secondo la normale diligenza, poteva rilevarsi la potenziale dannosità dell'interruzione, a prescindere dalla concreta quantificazione del danno. Tale onere non può essere differito al momento in cui il danno diviene pienamente apprezzabile, essendo sufficiente la semplice conoscibilità della situazione di fatto produttiva di possibili conseguenze pregiudizievoli per l'appaltatore. Pertanto, la riserva deve essere formulata entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza della sospensione, anche in assenza di una precisa quantificazione del danno, il cui onere probatorio grava sull'appaltatore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere successivamente le proprie pretese.