Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17395 del 1 settembre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:17395CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il regime delle riserve negli appalti pubblici ha carattere generale e si applica a tutte le pretese dell'appaltatore, quali che siano i titoli e le ragioni giustificatrici, in quanto finalizzato a consentire alla stazione appaltante la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori suscettibili di incidere sull'entità totale della spesa prevista per l'opera. Pertanto, l'onere di iscrizione delle riserve concerne non solo le pretese relative alla contabilizzazione dei lavori, ma anche quelle derivanti dal rapporto concessorio, come i maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore per le procedure espropriative, inclusi gli interessi per la ritardata restituzione delle indennità anticipate. L'azione di arricchimento senza causa è altresì subordinata al previo adempimento dell'onere di riserva, in quanto connotata dal requisito della sussidiarietà. La mancata tempestiva iscrizione di riserva comporta la decadenza dal diritto al pagamento di tali pretese.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. SAMBITO ((omissis)) C. - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. LAMORGESE ((omissis)) - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1796-2012 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis C.F. (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L., gia' CONSORZIO (OMISSIS)), nella qualita' di mandataria dell'ATI costituita con (OMISSIS) S.R…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.