Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 404 del 2017

ECLI:IT:TARVEN:2017:404SENT

Massima

Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori e revoca della concessione edilizia, ancorché successivamente annullato in sede giurisdizionale, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno in capo al privato, il quale è tenuto a provare in modo rigoroso l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, non potendosi invocare il principio acquisitivo per sopperire alla carenza probatoria. Il danno da lucro cessante per mancata locazione dell'immobile costituisce un pregiudizio meramente ipotetico, mentre le spese legali e tecniche sostenute nel giudizio amministrativo trovano la loro regolamentazione esclusiva nella sentenza che ha definito tale giudizio, non essendo suscettibili di autonoma domanda risarcitoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/04/2017

N. 00404/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00031/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2000, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati Pieratonio Zanettin e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Gazzo Padovano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

per la domanda

di risarcimento dei danni subiti da determinarsi ai sensi dell'art. 35 del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 80, con conseguente condanna alla somma di lire 53.297.460 o quella minore o maggiore che parrà di giustizia…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 1175 del 2017 ECLI:IT:TARVEN:2017:1175SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori, adottato in assenza di una valida segnalazione certificata di inizio attività, è illegittimo e deve essere annullato, anche quando l'amminis…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 275 del 2013 ECLI:IT:TARVEN:2013:275SENT Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società ricorrente a seguito dell'annullamento di una concessione edilizia, ha affermato i se…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 1078 del 2019 ECLI:IT:TARVEN:2019:1078SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, ha natura interinale e provvisoria, perdendo ogni efficacia decorsi…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 271 del 2015 ECLI:IT:TARVEN:2015:271SENT Il provvedimento amministrativo di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia, adottato successivamente all'avvio di un giudizio di impugnazione della stessa, determina la sopravvenuta carenz…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 721 del 2014 ECLI:IT:TARVEN:2014:721SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, può essere legitti…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 980 del 2018 ECLI:IT:TARVEN:2018:980SENT Il provvedimento amministrativo di diniego di concessione edilizia e di approvazione di piano di recupero, se non tempestivamente impugnato e coltivato con successo, non consente la successiva propos…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 32 del 2007 ECLI:IT:TARVEN:2007:32SENT Il rilascio di una concessione edilizia, una volta intervenuta la determinazione amministrativa in tal senso, non può essere successivamente sospeso in applicazione della normativa di salvaguardia pr…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 302 del 2017 ECLI:IT:TARBO:2017:302SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, ancorché successivamente annullato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, non comporta di per sé il diritto al risarc…
Consiglio di Stato sentenza n. 4727 del 2017 ECLI:IT:CDS:2017:4727SENT Il provvedimento amministrativo di revoca di una concessione edilizia, successivamente annullato in sede giurisdizionale, non determina di per sé un nesso di causalità con il danno lamentato dal tito…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 203 del 2018 ECLI:IT:TARVEN:2018:203SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato dall'autorità comunale competente, può essere legittimamente revocato qualora, all'esito di un approfondimento istruttorio,…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account