Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 1332 del 2022

ECLI:IT:TARMI:2022:1332SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il Comune, nell'esercizio del potere di autotutela, può avviare un procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento di un titolo edilizio già rilasciato, qualora emergano vizi o irregolarità nell'iter procedimentale che ne hanno consentito l'emanazione. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità, contemperando l'interesse pubblico alla regolarità edilizia con quello privato alla prosecuzione dei lavori già avviati. Pertanto, il Comune, una volta accertati i presupposti per l'annullamento, deve valutare attentamente la situazione concreta, bilanciando gli interessi in gioco, e può disporre la sospensione dei lavori solo ove strettamente necessario per evitare un pregiudizio grave e irreparabile, fino all'adozione del provvedimento finale. Inoltre, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento di autotutela al titolare del titolo edilizio, affinché possa partecipare al procedimento e presentare le proprie deduzioni. Qualora, all'esito del procedimento, il Comune ritenga di non dover procedere all'annullamento del titolo, deve disporre la revoca della sospensione dei lavori, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività edilizia.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/06/2022

N. 01332/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00841/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2022, proposto da
Cristallo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via ((omissis)), 1;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.