Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3799 del 2023

ECLI:IT:TARNA:2023:3799SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito di un procedimento relativo alla proroga di un permesso di costruire per il restauro e la ristrutturazione di un palazzo storico, ha affermato il seguente principio di diritto: La proroga straordinaria di 90 giorni prevista dall'art. 103, comma 2, del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 per i titoli edilizi in scadenza durante lo stato di emergenza COVID-19 si applica automaticamente e cumulativamente rispetto alla proroga triennale di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. n. 76/2020, senza che l'Amministrazione possa limitare l'applicazione della prima disposizione. Pertanto, il termine di ultimazione dei lavori deve essere prorogato fino al 31 marzo 2022 (90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza) e successivamente di ulteriori 3 anni, come richiesto dal privato, salvo il caso di contrasto con nuovi strumenti urbanistici adottati e approvati. L'interpretazione restrittiva operata dall'Amministrazione, che ha applicato solo la proroga triennale, risulta illegittima per violazione delle citate disposizioni normative.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/06/2023

N. 03799/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05423/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5423 del 2021, proposto da Vasto S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Abbamonte e dall’Avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Bruno Crimaldi, dall’Avv. Annalisa Cuomo, dall’Avv. Giacomo Pizza, dall’Avv. Bruno Ricci, dall’Avv. Eleonora Carpentieri, dall’Avv. Anna Ivana Furnari e dall’Avv. Gabriele Romano del…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.