Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22541 del 26 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:22541CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: La sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'appaltatore non integra di per sé un accordo transattivo sulle somme dovute per i maggiori lavori eseguiti, in assenza del rispetto della forma scritta ad substantiam e della procedura prevista per la transazione tra enti pubblici. Inoltre, il ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante non comporta automaticamente il diritto dell'appaltatore agli interessi legali e moratori, essendo necessario che l'opera sia stata effettivamente consegnata e che l'appaltatore abbia prestato la prevista garanzia fideiussoria, ai fini della maturazione del diritto al pagamento del saldo e degli accessori. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nell'accertamento dei fatti e della volontà delle parti, valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità se non in caso di palese illogicità o violazione di norme di diritto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente

Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28913/2017 R.G. proposto da:
SOGECO SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
e sul controricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS).
- ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA CORTE D'APPE…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.