Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 329 del 2013

ECLI:IT:TARLT:2013:329SENT

Massima

La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno si verifica anche quando l'impedimento all'avvio dei lavori è dovuto a cause imputabili al concessionario, purché egli non abbia formalmente comunicato all'amministrazione l'esistenza dell'impedimento al fine di ottenere una proroga del termine. L'impedimento assoluto all'esecuzione dei lavori, idoneo a sospendere il decorso del termine, deve essere riferibile a cause di forza maggiore non imputabili alla condotta del concessionario. Il mancato inizio dei lavori per il taglio non autorizzato di alberi trentennali, essendo riferibile alla condotta del concessionario, non costituisce causa di forza maggiore idonea a sospendere il decorso del termine di inizio lavori previsto dalla concessione edilizia.

Sentenza completa

N. 00079/2004
REG.RIC.

N. 00329/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2004, proposto da: ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Latina, presso l’avv. G. Pol via Giustiniano, 3;

contro

Comune di Ferentino, in persona del Sindaco p. t., non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 25562 – ordinanza n. 59/Urb. dell’11.11.03, notificata il 13.11.2003, con il quale il Capo Settore Terzo del Comune di Ferentino ha dichiarato decaduta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 D.P.R. 6.6.2001 n. 380, la concessione edilizia n. 171 del 9.7.2002, rilasciata in…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Consiglio di Stato sentenza n. 6910 del 2005 ECLI:IT:CDS:2005:6910SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine annuale previsto è un istituto giuridico fondato sull'elemento oggettivo del decorso del tempo, che si sospende solo …
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 310 del 2012 ECLI:IT:TARLT:2012:310SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla concessione edilizia non comporta automaticamente la decadenza della concessione stessa, qualora il titolare dimostri di aver comu…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 788 del 2015 ECLI:IT:TARLT:2015:788SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti opera di diritto, senza necessità di un apposito provvedimento amministrativo dichiarativo. Il termine per …
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10766 del 2019 ECLI:IT:TARLAZ:2019:10766SENT La decadenza di diritto della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del titolo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, opera ind…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7256 del 2013 ECLI:IT:TARLAZ:2013:7256SENT Il decorso del termine decadenziale per l'inizio e la conclusione dei lavori edilizi non può essere opposto al titolare del permesso di costruire qualora sussistano fatti impeditivi estranei alla sua…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 4986 del 2013 ECLI:IT:TARLAZ:2013:4986SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine prefissato preclude il ripristino della stessa, anche in presenza di successivi provvedimenti di sospensione e annull…
Consiglio di Stato sentenza n. 252 del 1991 ECLI:IT:CDS:1991:252SENT La mancata tempestiva esecuzione di lavori edilizi entro il termine annuale previsto per la concessione edilizia non comporta automaticamente la decadenza della concessione stessa, qualora l'impossib…
Consiglio di Stato sentenza n. 453 del 2003 ECLI:IT:CDS:2003:453SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio o completamento dei lavori nel termine previsto non può essere dichiarata quando il concessionario dimostri che il ritardo è stato causato d…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 3297 del 2004 ECLI:IT:TARLAZ:2004:3297SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dalla legge non opera automaticamente, ma richiede un provvedimento espresso dell'amministrazion…
Consiglio di Stato sentenza n. 2027 del 2013 ECLI:IT:CDS:2013:2027SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla legge opera in modo automatico e non necessita di una specifica motivazione, essendo suff…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account