Consiglio di Stato sentenza n. 10137 del 2023

ECLI:IT:CDS:2023:10137SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo sempre necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte dell'amministrazione competente che accerti l'impossibilità del rispetto del termine originario per cause non imputabili al titolare del permesso. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il mancato completamento dei lavori entro il termine sia dovuto a iniziative giudiziarie assunte in sede penale, anche qualora tali iniziative si rivelino poi infondate. L'effetto impeditivo derivante da un sequestro penale dell'immobile non determina una automatica sospensione del termine di ultimazione dei lavori, ma richiede che il privato presenti apposita istanza di proroga, al fine di consentire all'amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, tenuto conto anche della natura e delle ragioni del provvedimento giudiziario che ha determinato l'interruzione del cantiere. Ove il mancato rispetto del termine sia ascrivibile in prima battuta a una condotta illecita del titolare del permesso, che abbia determinato l'adozione di provvedimenti giudiziari impeditivi, l'amministrazione è comunque tenuta a valutare la richiesta di proroga, ma può legittimamente negarla qualora ritenga che l'evento impeditivo non abbia carattere di assoluta imprevedibilità ed estraneità rispetto alla sfera di controllo e di responsabilità del privato.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/11/2023

N. 10137/2023REG.PROV.COLL.

N. 08314/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8314 del 2017, proposto da
Condominio Corso Vittorio Emanuele III n. 36 in Arzano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Titomanlio in Roma, via n. Porpora, n. 12;

contro

Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Califano in Roma, piazza dei Consoli, n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo R…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 12 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:12SENT Il permesso di costruire non può mai intendersi automaticamente sospeso o prorogato, essendo sempre necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provved…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 5285 del 2017 ECLI:IT:CDS:2017:5285SENT Il decorso del termine per l'esecuzione delle opere autorizzate con permesso di costruire rimane automaticamente sospeso per il periodo in cui il cantiere è stato sottoposto a sequestro giudiziario o…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4648 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:4648SENT Il permesso di costruire, pur se rilasciato da un Commissario ad acta nominato dal Tribunale, non può essere prorogato automaticamente in caso di sequestro penale dell'immobile, essendo necessaria la…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 1403 del 2024 ECLI:IT:CDS:2024:1403SENT La sospensione dei lavori edilizi per provvedimento dell'autorità giudiziaria determina, in capo al titolare della concessione edilizia, un affidamento in merito all'automatica sospensione o interruz…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 2281 del 2022 ECLI:IT:TARSA:2022:2281SENT Il privato che intenda evitare la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine prescritto, anche in presenza di un fattum principis quale il sequestro giudiziari…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 211 del 2023 ECLI:IT:TARSA:2023:211SENT Il permesso di costruire rilasciato dalla pubblica amministrazione è soggetto a termini di inizio e ultimazione dei lavori, decorsi i quali il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, sa…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 7368 del 2024 ECLI:IT:CDS:2024:7368SENT Il rilascio di una proroga del permesso di costruire è legittimo quando il ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dei lavori sia dovuto a fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare del …
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4133 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:4133SENT La proroga del termine per l'inizio dei lavori prevista dall'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere legittimamente concessa dall'amministrazione comunale anche in presenza di fatti s…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 1013 del 2014 ECLI:IT:CDS:2014:1013SENT Il provvedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori previsto dal permesso di costruire, pur essendo un atto di secondo grado che modifica parzialmente gli effetti giuridici dell'atto or…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4032 del 2023 ECLI:IT:TARNA:2023:4032SENT Il permesso a costruire è soggetto a termini perentori di inizio e ultimazione dei lavori, la cui inosservanza comporta la decadenza del titolo edilizio, salvo che, anteriormente alla scadenza, non s…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.