Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 294 del 2014

ECLI:IT:TARSA:2014:294SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il ritardo nell'ultimazione dei lavori edilizi non imputabile al titolare del permesso di costruire non legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria per mancato versamento del contributo per il costo di costruzione, né la richiesta degli interessi legali di mora a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo originario, dovendosi invece ritenere quale termine di riferimento per il versamento del contributo quello conseguente alla presentazione della SCIA per il completamento dell'opera edilizia sospesa per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto titolare del permesso. Il principio di diritto espresso nella sentenza è che il ritardo nell'ultimazione dei lavori edilizi non imputabile al titolare del permesso di costruire non legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria per mancato versamento del contributo per il costo di costruzione, né la richiesta degli interessi legali di mora a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo originario. Ciò in quanto il termine di riferimento per il versamento del contributo deve essere quello conseguente alla presentazione della SCIA per il completamento dell'opera edilizia sospesa per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto titolare del permesso. La massima giuridica si fonda sull'interpretazione degli artt. 16 e 42 del D.P.R. n. 380/2001, che disciplinano il contributo di costruzione e le relative sanzioni. Secondo il Tribunale, il Comune, avendo autovincolato il termine di versamento del contributo per il costo di costruzione entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, non può irrogare la sanzione pecuniaria e richiedere gli interessi di mora a decorrere dalla data di rilascio del permesso originario, quando il ritardo nell'ultimazione sia dipeso da cause non imputabili al titolare. In tali casi, il termine di riferimento per il versamento del contributo deve essere quello conseguente alla presentazione della SCIA per il completamento dell'opera edilizia. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Essa esprime il principio di diritto fondamentale desumibile dalla sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali o dettagli procedurali, ed è autosufficiente e applicabile a casi analoghi.

Sentenza completa

N. 01724/2012
REG.RIC.

N. 00294/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01724/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2012 proposto da Gr.Imm. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)) con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via Velia n. 15;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in Largo Plebiscito n. 6;

per l'annullamento, previa sospensione: 1) del provvedimento n. 35591 del 24/10/2012 del Dirigente del Settore “Territorio e Ambiente” del Comune di Nocera Inferiore, di recupero del credito di € 541.772,49 concernente gli oneri…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.