Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29469 del 15 novembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:29469CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso a causa di pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dalla stazione appaltante, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo la valutazione del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre tali pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione e ripetere la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. Il giudizio sul momento in cui deve iscriversi la riserva compete al giudice di merito, il quale deve valutare l'idoneità del fatto a produrre danno secondo criteri di media diligenza e buona fede, senza che la parte possa rimettere tale valutazione alla propria discrezionalità. Inoltre, l'interpretazione del contratto d'appalto, volta a ricostruirne la volontà delle parti attraverso l'esame delle singole clausole e del loro comportamento complessivo, integra un accertamento di fatto rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, senza che sia possibile una revisione indiretta del giudizio in fatto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente

Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22647/2014 proposto da:
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di (OMISSIS) (I.A.C.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.r.l., in proprio nonche' quale mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), p…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.