Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 2068 del 2018

ECLI:IT:TARPA:2018:2068SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), è di natura cautelare, finalizzato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravio del danno urbanistico. Tale potere ha carattere provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da parte dell'Amministrazione. Pertanto, decorso il termine di 45 giorni senza l'emanazione di alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine di sospensione perde efficacia, mentre, nell'ipotesi di adozione del provvedimento sanzionatorio, è quest'ultimo che determina la lesione della sfera giuridica del destinatario, con conseguente assorbimento dell'ordine di sospensione dei lavori. Ne consegue che il rinnovo o la reiterazione dell'ordine di sospensione, in assenza di un provvedimento definitivo, si pone in violazione dello schema legale di riferimento, risultando pertanto illegittimo. L'Amministrazione comunale, in tali casi, è tenuta ad adottare tempestivamente il provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in relazione alle eventuali problematiche relative alla normativa antisismica.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/10/2018

N. 02068/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01628/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2018, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) sito in Palermo, via XII Gennaio n.5;

contro

- il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via ((omissis)) n. 7;

per l'annullamento

- de…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.