Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2477 del 2022

ECLI:IT:TARPA:2022:2477SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il mancato rispetto del termine di inizio lavori previsto dal permesso di costruire, in assenza di una tempestiva richiesta di proroga da parte del titolare, comporta la decadenza automatica del titolo edilizio, senza che l'amministrazione sia tenuta a comunicare l'avvio del procedimento. Infatti, la disciplina della durata dei titoli abilitativi edilizi costituisce principio fondamentale di competenza esclusiva del legislatore statale, il quale ha previsto che il termine possa essere prorogato solo su richiesta dell'interessato, a fronte di comprovate ragioni di impossibilità incolpevole di ultimazione dei lavori. Pertanto, la mera allegazione di circostanze potenzialmente idonee a giustificare una proroga, senza la presentazione di apposita istanza, non è sufficiente ad impedire la decadenza automatica del permesso di costruire, che consegue al mancato rispetto del termine di inizio lavori, salvo che l'amministrazione non ritenga di esercitare il proprio potere discrezionale di concedere ugualmente la proroga, valutando le specifiche ragioni addotte dal titolare.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/07/2022

N. 02477/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03464/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3464 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fragapani, con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via Catania n. 15;

contro

- il Comune di Licata (AG) in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Zarbo, domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Rita Cantavenera sito in Palermo, via Notarbartolo n.5;

per l'…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.