Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 901 del 2011

ECLI:IT:TARMI:2011:901SENT

Massima

Il provvedimento amministrativo di inibitoria dei lavori edilizi, adottato in assenza di adeguata istruttoria e motivazione, integra gli estremi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, comportando l'obbligo di risarcire i danni patrimoniali diretti ed immediati subiti dal privato, quali i costi di cantiere, l'affitto dell'area e la risoluzione di contratti preliminari di vendita, con esclusione delle spese legali già liquidate in sede giudiziale. Il risarcimento deve essere determinato tenendo conto del periodo di efficacia del provvedimento annullato, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo i criteri stabiliti dal codice del processo amministrativo.

Sentenza completa

N. 02182/2008
REG.RIC.

N. 00901/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02182/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2008, proposto da:
Pcmr Group Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Montevideo, 19;

contro

Comune di Arconate, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, corso di ((omissis)), 47;

per la condanna,

dell’amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a seguito dell’illegittima nota emanata dal Comune di Arconate in data 25 agosto 2003 prot. n. 46048215 contenente la diffida di non dare inizio ai lavori di cu…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 5269 del 2009 ECLI:IT:TARMI:2009:5269SENT Il provvedimento amministrativo che inibisce ingiustamente la realizzazione di un intervento edilizio conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della dichiarazione d…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1092 del 2016 ECLI:IT:TARMI:2016:1092SENT Il provvedimento amministrativo di demolizione e sospensione dei lavori edilizi, ancorché successivamente revocato con effetti ex nunc, può dar luogo a responsabilità risarcitoria dell'amministrazion…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 990 del 2015 ECLI:IT:TARMI:2015:990SENT Il provvedimento amministrativo illegittimo di annullamento in autotutela di un titolo edilizio già rilasciato, pur in assenza di una formale dichiarazione di decadenza, determina la riviviscenza del…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 631 del 2024 ECLI:IT:TARMI:2024:631SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato dal Comune in assenza di presupposti di legge, è illegittimo e comporta l'obbligo di risarcimento del danno ingiusto in cap…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1215 del 2010 ECLI:IT:TARBS:2010:1215SENT Il provvedimento amministrativo che impone la sospensione di lavori edilizi in assenza di titolo abilitativo, se successivamente annullato dalla stessa amministrazione in autotutela, determina la ces…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 762 del 2013 ECLI:IT:TARMI:2013:762SENT Il provvedimento amministrativo di diffida dall'esecuzione di lavori edilizi, adottato in violazione di legge, genera un danno ingiusto in capo al destinatario, il quale ha diritto al risarcimento de…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2245 del 2011 ECLI:IT:TARMI:2011:2245SENT Il comportamento dilatorio dell'amministrazione comunale, che ha ritardato intenzionalmente la conclusione del procedimento di rilascio della concessione edilizia oltre i termini di legge, richiedend…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1514 del 2015 ECLI:IT:TARMI:2015:1514SENT Il provvedimento amministrativo di diniego di un permesso di costruire, pur se adottato in buona fede e in presenza di oggettive difficoltà nell'esame della domanda, può comportare la responsabilità …
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1719 del 2011 ECLI:IT:TARMI:2011:1719SENT Il diniego illegittimo di una concessione edilizia da parte della pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, legittima il risarcimento del danno in favore del privato, il …
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10395 del 2013 ECLI:IT:TARLAZ:2013:10395SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, se illegittimo, comporta la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per i danni subiti dal privato, quantificabili nelle sp…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account