Consiglio di Stato sentenza n. 5483 del 2024

ECLI:IT:CDS:2024:5483SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori, adottato in assenza dei presupposti di legge, non può essere considerato causa efficiente del danno lamentato dall'impresa, qualora la sospensione dei lavori si sarebbe comunque verificata per la scadenza del titolo autorizzativo regionale, non tempestivamente rinnovato dall'impresa. In tal caso, il nesso di causalità tra l'illegittimo provvedimento e il danno non risulta provato, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria. Inoltre, l'impresa ha l'onere di provare in modo specifico e circostanziato il nesso eziologico tra il periodo di sospensione effettivamente riconducibile all'illegittimo provvedimento e i danni patrimoniali asseritamente subiti, non essendo sufficiente una generica allegazione. Infine, l'impresa deve dimostrare di aver adottato le misure idonee a contenere il danno, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., non potendo addossare all'amministrazione le conseguenze di scelte discrezionali operate in autonomia.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/06/2024

N. 05483/2024REG.PROV.COLL.

N. 08554/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2022, proposto dalla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a. Unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 281;

contro

il Ministero della Cultura, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero della Cultura-Direzione Generale Archeologia, ((omissis)) …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 7380 del 2024 ECLI:IT:CDS:2024:7380SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, successivamente annullato per illegittimità, può dar luogo a responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione qualora sia …
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3648 del 2022 ECLI:IT:CDS:2022:3648SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori, ancorché successivamente dichiarato illegittimo, non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, dovendo e…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 10340 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:10340SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato in violazione dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa di riferimento, comporta la responsabilità risarcitor…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 287 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:287SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato sulla base di un erroneo accertamento dei fatti, è illegittimo e comporta la responsabilità risarcitoria della pubblica amm…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 631 del 2024 ECLI:IT:TARMI:2024:631SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato dal Comune in assenza di presupposti di legge, è illegittimo e comporta l'obbligo di risarcimento del danno ingiusto in cap…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4028 del 2022 ECLI:IT:CDS:2022:4028SENT Il provvedimento amministrativo di revoca di un'autorizzazione, ancorché successivamente annullato in sede giurisdizionale, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno in capo a…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 5478 del 2024 ECLI:IT:CDS:2024:5478SENT Il risarcimento del danno non consegue automaticamente all'annullamento di un provvedimento amministrativo, ma richiede la dimostrazione della spettanza del bene della vita, del nesso di causalità im…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 246 del 2015 ECLI:IT:TARSAR:2015:246SENT L'illegittima adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori edilizi, successivamente annullati dal giudice amministrativo, non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno per i mag…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 814 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:814SENT Il provvedimento amministrativo di decadenza di un titolo edilizio, ancorché successivamente annullato per illegittimità, può concorrere a determinare il danno risarcibile in capo al titolare del pro…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 5867 del 2024 ECLI:IT:CDS:2024:5867SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato in violazione o elusione di una precedente sentenza giurisdizionale passata in giudicato, è illegittimo e deve essere annul…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.