Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2272 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:2272SENT

Massima

L'ordinanza di sospensione dei lavori edili, emessa ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha efficacia temporale limitata, non superiore a quarantacinque giorni, decorsi i quali essa perde ogni effetto. Pertanto, una volta scaduto tale termine, la domanda di annullamento dell'ordinanza di sospensione diviene improcedibile per difetto di interesse, non essendo più possibile ottenere alcun effetto pratico. Inoltre, ai fini del risarcimento del danno derivante dal fermo del cantiere, l'interessato ha l'onere di provare non solo l'esistenza del danno, ma anche il suo preciso ammontare, non essendo sufficiente una mera quantificazione astratta o una determinazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in assenza di prova dell'effettiva sussistenza del danno.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/11/2017

N. 02272/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00015/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2013, proposto da:
ALDO BASILE, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, ((omissis)), n. 21;

contro

COMUNE DI ((omissis)), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, ((omissis)), n. 12;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi,

dell'ordinanza di sospensione dei lavori prot. 80346 del 18 ottobre 2012, relativa ad interventi edilizi in via Pisa;

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 269 del 2017 ECLI:IT:TARMI:2017:269SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi, essendo di natura cautelare e temporanea, perde efficacia e portata lesiva una volta decorso il termine di legge previsto, rendendo inammissibile l…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1756 del 2011 ECLI:IT:TARMI:2011:1756SENT L'ordinanza di sospensione dei lavori edili adottata dall'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua notificazione, q…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 284 del 2014 ECLI:IT:TARMI:2014:284SENB La sospensione dei lavori edili disposta dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 ha una durata massima di quarantacinque giorni, decorsi i quali il provved…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1102 del 2011 ECLI:IT:TARMI:2011:1102SENT L'ordinanza di sospensione dei lavori edili adottata ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 ha carattere cautelare e provvisorio, cessando di produrre effetti decorsi 45 giorni dalla notifica a…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 46 del 2017 ECLI:IT:TARMI:2017:46SENT Il provvedimento di sospensione di opere edilizie, pur essendo legittimamente adottato dall'amministrazione comunale nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, perde di rilevanza e in…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 2006 del 2012 ECLI:IT:TARMI:2012:2006SENB L'ordinanza di sospensione dei lavori edili perde efficacia per scadenza del termine massimo di durata previsto dalla legge, rendendo improcedibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca di ta…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 1481 del 2017 ECLI:IT:TARMI:2017:1481SENB Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi adottato ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 esaurisce i propri effetti con il decorso del termine di 45 giorni, dopodiché l'amministrazione c…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8194 del 2022 ECLI:IT:TARLAZ:2022:8194SENT L'ordinanza di sospensione dei lavori emessa ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 conserva efficacia per un periodo di 45 giorni dalla data di notifica, decorso il quale perde automaticamente…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 12394 del 2017 ECLI:IT:TARLAZ:2017:12394SENB Il provvedimento di sospensione dei lavori edili, emesso ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, consuma la propria efficacia nel termine di 45 giorni dalla notifica o a seguito dell'adozione d…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 766 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:766SENT L'ordinanza di sospensione dei lavori edili ha natura cautelare e provvisoria, finalizzata ad evitare il proseguimento di un'attività costruttiva abusiva. Tale provvedimento produce effetti limitati …

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account