Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3614 del 10 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:3614CIV

Massima

In tema di appalti di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 58 del r.d. n. 350 del 1895 e del successivo art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, l’emissione degli stati di avanzamento lavori (SAL) ha la finalità di attestare quantità, qualità ed ammontare dei lavori eseguiti ad una certa data, mentre lascia impregiudicata ogni questione relativa all'esecuzione dei lavori, alla presenza di difetti o altri inadempimenti ed alla loro tempestività, da verificarsi alla stregua delle clausole contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva desunto dall’emissione dei SAL la tempestiva esecuzione dei lavori, la rinuncia a far valere eventuali ritardi, nonché l’approvazione da parte della committente di prestazioni parziali).

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8730/2011 proposto da:
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI (OMISSIS) (ATER) - C.F. (OMISSIS), gia' IACP - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) e con Rappresentanza Generale per l'Italia della …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19906 del 12 luglio 2023 ECLI:IT:CASS:2023:19906CIV Il contenuto di uno stato di avanzamento lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori nell'ambito di un contratto di appalto pubblico costituisce prova piena dell'effettivo svolgimento delle opere i…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11219 del 29 maggio 2015 ECLI:IT:CASS:2015:11219CIV Gli stati di avanzamento dei lavori formati dal committente o da persona da lui incaricata, anche se non costituiscono prova legale né hanno valore di confessione in favore dell'appaltatore e contro …
Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13860 del 3 maggio 2022 ECLI:IT:CASS:2022:13860CIV Il contratto di appalto che prevede il pagamento di acconti all'appaltatore sulla base della misurazione e contabilizzazione periodica dei lavori eseguiti, anche se non costituisce prova legale del d…
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10878 del 16 dicembre 1983 ECLI:IT:CASS:1983:10878PEN Lo stato di avanzamento dei lavori di opere pubbliche ha natura di atto pubblico e non di certificazione amministrativa, poiché è un atto formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue fun…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3831 del 12 febbraio 2024 ECLI:IT:CASS:2024:3831CIV Il credito dell'appaltatore di un'opera pubblica per il pagamento degli acconti in corso d'opera non sorge dalla sola esecuzione materiale dei lavori, ma dalla predisposizione dello stato di avanzame…
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23127 del 24 maggio 2019 ECLI:IT:CASS:2019:23127PEN Il falso in atti pubblici, realizzato attraverso la redazione di stati di avanzamento lavori (SAL) fittizi, al fine di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici per opere pubbliche, integra il re…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8765 del 3 aprile 2024 ECLI:IT:CASS:2024:8765CIV Il contratto di appalto di opere pubbliche, pur non configurandosi come contratto ad esecuzione istantanea né come contratto a prestazioni continuative o periodiche, presenta una disciplina estremame…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30120 del 14 dicembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:30120CIV Nell'ambito degli appalti pubblici regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, il ritardo dell'amministrazione appaltante nella consegna dei lavori non conferisce all'appal…
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1673 del 8 febbraio 1980 ECLI:IT:CASS:1980:1673PEN Gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla pubblica amministrazione sono atti pubblici perché formati da pubblico ufficiale per c…
Cassazione civile Sez. II sentenza n. 106 del 4 gennaio 2011 ECLI:IT:CASS:2011:106CIV In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misu…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account