Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 62 del 2023

ECLI:IT:TARMAR:2023:62SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico è legittimo quando sussistono fondati motivi di pubblico interesse, quali l'inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi di esecuzione dei lavori urgenti e di tempestiva predisposizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto. L'aggiudicatario, infatti, è tenuto a collaborare lealmente con la stazione appaltante e a predisporre sin dall'inizio i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche in vista di eventuali richieste di interventi urgenti, non potendo invocare la mancata dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione per sottrarsi a tali obblighi. Inoltre, il ritardo ingiustificato nella consegna della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, perdurante anche dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, costituisce anch'esso un valido presupposto per la revoca, in quanto contrasta con l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione tempestiva dell'appalto. La revoca dell'aggiudicazione, in tali casi, non è in contrasto con l'interesse pubblico, ma anzi ne rappresenta la tutela, consentendo alla stazione appaltante di affidare i lavori urgenti ad altro operatore economico e di revocare l'intera procedura di gara per il lotto in questione, qualora il ritardo dell'aggiudicatario sia tale da rendere ormai inutile il prosieguo della stessa.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/02/2023

N. 00062/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00344/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 344 del 2022, proposto da
Serrhouse S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avvocati Claudia Domizio e Fabrizio Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale, in Ancona, Strada di Passo Varano 19/A;

nei confronti

Sa.Fi. Costruzioni S.r.l., non costituita in giu…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.