Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 15757 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:15757SENT

Massima

Il provvedimento amministrativo di sospensione di un titolo edilizio già rilasciato deve essere adeguatamente motivato, indicare le gravi ragioni che lo giustificano e fissare un termine finale, pena la sua illegittimità. L'amministrazione non può disporre una sospensione sine die, in quanto tale istituto è estraneo alla disciplina urbanistico-edilizia, la quale prevede solo l'esercizio del potere di autotutela. Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, il provvedimento di sospensione deve esplicitare le gravi ragioni che lo sorreggono e il termine finale, prorogabile per una sola volta, oltre il quale la sospensione non può protrarsi. L'omissione di tali elementi essenziali comporta l'illegittimità del provvedimento di sospensione del titolo edilizio precedentemente rilasciato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
SECONDA SEZIONE
composto dai Signori Magistrati:
dr. ((omissis)) Presidente
dr. ssa ((omissis))
dr. ((omissis))., relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n° 5508/2007, proposto da Ro. Fi., rappresentata e difesa dall'Avv. Fe. La. e, con il predetto difensore, elettivamente domiciliata in Na. alla via F. Ca. n. (...);
contro
il COMUNE di Mu. di Na., in persona del Sindaco pro tempore, n.c.
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di cui alla nota prot.llo n. 11154 del 19.6.2007, con la quale il Comune di Mu. di Na. ordinava alla ricorrente di non iniziare i lavori;
Visto il ricorso ed il relativi allegati;
Udito il relatore ((omissis)) dr. UMBERTO MAIELLO all'udienza camerale dell'8.11.2007;
Uditi altresì per le parti gli avvocati com…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 1192 del 2023 ECLI:IT:TARSA:2023:1192SENB Il provvedimento di sospensione di un titolo edilizio, emesso in violazione del principio di insussistenza di effetti sine die, è illegittimo e deve essere dichiarato inefficace, in quanto i titoli a…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 2410 del 2013 ECLI:IT:TARSA:2013:2410SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione sine die degli effetti di un precedente atto autorizzatorio è illegittimo, in quanto contrastante con il principio di cautela e con l'esigenza di certez…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 976 del 2013 ECLI:IT:TARSA:2013:976SENB Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, disposto in assenza di un termine finale certo, è illegittimo in quanto viola il principio di proporzionalità e il carattere strumen…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5030 del 2013 ECLI:IT:TARNA:2013:5030SENT Il provvedimento di sospensione sine die dei lavori edilizi, adottato dall'amministrazione comunale in assenza di una determinazione finale circa la sussistenza di abusi e senza indicare un termine d…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 2411 del 2013 ECLI:IT:TARSA:2013:2411SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione sine die degli effetti di un precedente atto autorizzativo è illegittimo in quanto contrasta con il principio di cautela e con l'esigenza di certezza de…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 2360 del 2017 ECLI:IT:TARNA:2017:2360SENB Il provvedimento amministrativo di sospensione dell'efficacia di un precedente atto, quale l'autorizzazione unica ambientale, deve avere natura temporanea e indicare un termine certo di durata, in os…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 263 del 2013 ECLI:IT:TARNA:2013:263SENB La pubblica amministrazione può esercitare solo i poteri espressamente previsti dalla legge e secondo le modalità da essa stabilite, senza poter sospendere sine die il procedimento amministrativo per…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 16554 del 2005 ECLI:IT:TARNA:2005:16554SENT L'ordine di sospensione dei lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio è un provvedimento cautelare e provvisorio, strumentale all'adozione dei successivi provvedimenti definitivi da parte dell'am…
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 811 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:811SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione sine die di un procedimento per il rilascio di una concessione edilizia, in assenza di specifiche e gravi ragioni esplicitate nell'atto e senza indicazi…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 191 del 2024 ECLI:IT:TARLAZ:2024:191SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione sine die dei lavori edilizi, privo di indicazione di un termine finale, è illegittimo per violazione dell'art. 21-quater della legge n. 241/1990, in qua…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account