Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 140 del 2017

ECLI:IT:TARBAS:2017:140SENT

Massima

La decadenza del permesso di costruire per decorso del termine di inizio lavori costituisce un effetto automatico previsto dalla legge, che non richiede alcun atto di accertamento da parte dell'amministrazione. Il provvedimento che dichiara tale decadenza ha pertanto carattere meramente dichiarativo di un effetto già verificatosi ex lege, con conseguente decorrenza ex tunc. Pertanto, il rilascio di un nuovo permesso di costruire in variante, dopo la decadenza del titolo originario, è illegittimo per illegittimità derivata. L'amministrazione è tenuta a rilevare d'ufficio l'intervenuta decadenza del permesso di costruire, senza che sia necessaria alcuna istanza di parte, al fine di evitare il perpetuarsi di un titolo edilizio ormai privo di efficacia.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/02/2017

N. 00140/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 175 del 2016, proposto da:
- ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, alla via ((omissis));

contro

- Comune di Sant'((omissis)), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, al corso Garibaldi n. 32;

nei confronti di

- ((omissis)) non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del permesso di costruire n. 8-2012, emes…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 526 del 2013 ECLI:IT:TARBAS:2013:526SENT Il rilascio di un permesso di costruire non può essere revocato per decadenza quando il titolare abbia effettivamente iniziato i lavori, anche se in modo parziale, manifestando in tal modo la sua uni…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1774 del 2017 ECLI:IT:TARSA:2017:1774SENT La decadenza del permesso di costruire per inutile decorso del termine di inizio lavori, in assenza di una proroga espressa e motivata da parte dell'amministrazione competente, comporta l'impossibili…
Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 541 del 2020 ECLI:IT:TARBAS:2020:541SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla legge per l'esecuzione dell'intervento edilizio autorizzato con il permesso di costruire comporta la decadenza automatica del tito…
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 450 del 2019 ECLI:IT:TARAQ:2019:450SENT Il decorso infruttuoso del termine di un anno per l'inizio dei lavori previsto dal permesso di costruire comporta la decadenza automatica del titolo edilizio per la parte non eseguita, senza che sia …
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 144 del 2020 ECLI:IT:TARCZ:2020:144SENT La decadenza del permesso di costruire opera di diritto per il mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla legge, senza che sia necessaria una specifica pronuncia dell'a…
Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza breve n. 10 del 2021 ECLI:IT:TARBAS:2021:10SENB Il rilascio di un permesso di costruire in variante, che comporta una modifica del progetto originario, implica necessariamente una proroga del termine perentorio per l'inizio dei lavori, in applicaz…
Consiglio di Stato sentenza n. 1747 del 2014 ECLI:IT:CDS:2014:1747SENT La decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori entro il termine di legge costituisce un effetto automatico, che non richiede un apposito provvedimento dichiarativo da parte…
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza breve n. 145 del 2019 ECLI:IT:TARPE:2019:145SENB Il decorso del termine di decadenza del permesso di costruire non determina automaticamente la cessazione degli effetti del provvedimento, ma costituisce soltanto il presupposto per l'accertamento de…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 2027 del 2023 ECLI:IT:TARSA:2023:2027SENB Il rilascio di un permesso di costruire è soggetto a termini temporali perentori per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, decorsi i quali il titolo decade di diritto per la parte non eseguita, salvo …
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 2544 del 2023 ECLI:IT:TARSA:2023:2544SENB La decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati; condizione indispensabile perché detto …

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account